Opracowanie oraz wykonanie dedykowanego stanowiska do badań

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, w tym usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	Opracowanie oraz wykonanie dedykowanego stanowiska do badań
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Polska
Data publikacji	2024-04-02
Data składania ofert	12/04/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	732000004 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 731000003 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Numer przetargu	5345048

<div>
    <h1>(ZO nr 2) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz wykonanie dedykowanego (prototypowego) stanowiska do badań umożliwiającego aplikowanie dystansów do pakietów ognioodpornych.</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1425272">Zapytanie ofertowe wraz z niezbędnymi załącznikami</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1425274">Umowa</a></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Opracowanie oraz wykonanie dedykowanego stanowiska do badań</h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz wykonanie dedykowanego (prototypowego) stanowiska do badań umożliwiającego aplikowanie dystansów do pakietów ognioodpornych.<br />
Koncepcja zmniejszenia błędu równoległości szyb pakietu w ramach badań B+R zakłada zastosowanie elementów dystansowych na etapie wylewania uszczelki w trybie pracy automatycznej. Zastosowanie tych elementów pozwoli ustalić grubość komory żelowej i zapewnić jej stałą wartość podczas zestalania pakietu w prasie oraz podczas wygrzewania w pozycji poziomej oraz składowania.<br />
Badania dotyczyć mają cech geometrycznych (prostopadłościany lub kulki) oraz materiałowych (badane będą materiały polimerowe, ceramiczne i metalowe) elementów dystansowych oraz sposobu ich aplikacji do uszczelki podczas wylewania (nanoszenia). Badania określić mają optymalną grubość warstwy żelowej. W znanych rozwiązaniach technologicznych błąd równoległości szyb pakietu wynosi +/- 2 mm, po wprowadzeniu innowacji zakłada się, że błąd wynosić ma +/- 0,5 mm. Spowoduje to zmniejszenie ilości użytego żelu o ok. 20%. Zatem do przeprowadzenia badań w zakresie rodzaju dystansu, materiału oraz nowego sposobu aplikowania dystansów konieczne jest opracowanie i wykonanie dedykowanego stanowiska badawczego umożliwiającego aplikowanie dystansów do<br />
pakietów ognioodpornych. Zapewnienie równoległości szyb pakietu oraz ich płaskości powinno zmniejszy wady optyczne takie jak zniekształcenia geometryczne obrazu i jednorodności przezierności.<br />
Stanowisko badawcze winno zawierać elementy i spełniać następujące funkcje i parametry:<br />
1. Stanowisko powinno umożliwiać aplikowanie w sposób automatyczny dystansów międzyszybowych.<br />
2. Dystanse powinny być podawane podczas nakładania masy międzyszybowej w taki sposób, aby przyklejały się do masy, która od razu po nałożeniu jest gorąca oraz lepka. Masa jest podawana przy pomocy automatycznego plotera sterowanego numerycznie.<br />
3. Dystanse podczas podawania nie mogą deformować bardzo delikatnej masy.<br />
4. Dystanse mają postać kulek i są wykonane z tworzywa sztucznego.<br />
5. System powinien być przystosowany do pracy z kulkami o średnicy od 3 do 7mm.<br />
6. Zmiana rozmiaru podawanych kulek powinna następować w sposób automatyczny po podaniu odpowiedniego sygnału elektrycznego. Dopuszcza się wykonywanie dodatkowych czynności podczas zmiany rozmiaru podawanych elementów, lecz czas dodatkowych czynności nie powinien<br />
przekraczać 5 minut.<br />
7. Rozpoczęcie pracy powinno następować po podaniu sygnału elektrycznego, a zakończenie z po jego zaniku.<br />
8. Stanowisko powinno posiadać zbiorniki buforowe na każdy z rozmiarów kulek o pojemności pozwalającej pracować bez przerwy co najmniej 24 godziny.<br />
9. Stanowisko powinno zapewniać średnią wydajność podawania na poziomie minimum 1szt na 3 sekundy.<br />
10. Stanowisko nie może zaburzać pracy istniejącego systemu podawania masy.<br />
Dopuszczalne są rozwiązania równe bądź równoważne do przedstawionego opisu powyżej.<br />
<br />
OKRES I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA<br />
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 29.07.2024 r.<br />
2. Termin realizacji przedmiotu oferty zostanie potwierdzony w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.<br />
3. Zamawiający nie dopuszcza zapłaty zaliczek na rzecz Wykonawcy przeznaczonych na poczet realizacji zamówienia.<br />
4. Miejsce realizacji zamówienia – siedziba lub inne pomieszczenia laboratoryjne, biurowe bądź techniczne należące do Wykonawcy.<br />
Po zakończeniu prac badawczych , jednak nie później niż w terminie wskazanym w pkt. 1, urządzenie oraz wszystkie wyniki badań powstałych w ramach projektu powinny zostać dostarczone oraz wdrożone w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego lokalizowanym w miejscowości Ciele, ul. Kościelna 4, 86-005 Białe Błota, na koszt Wykonawcy.</p>

<h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>Punktacja za cenę będzie obliczana na postawie wzoru:<br />
P = Cn / Cr x 100%<br />
gdzie:<br />
P – liczba punktów uzyskanych przez Oferenta<br />
Cn – cena netto najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)<br />
Cr –cena netto oferty rozpatrywanej<br />
100 – maksymalna liczba punktów</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje między innymi:<br />
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,<br />
b) zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,<br />
c) zmiany wynikające z zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w<br />
szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,<br />
d) zmiany wynikające z powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących &quot;siłą wyższą&quot;), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;<br />
e) zmiany wynikające z zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Kandydata (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności:<br />
- opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, oczekiwanie na niespodziewane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),<br />
- epidemii i innych nieprzewidzianych sytuacji w kraju (np. COVID)<br />
- przestojów, awarii i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.<br />
f) zmiany wynikające z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Kandydata, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy.<br />
g) wprowadzenia obowiązku zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kar umownych w sytuacjach określonych umowie,<br />
h) wprowadzenia obowiązku zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego odszkodowania za szkody i utracone korzyści wynikające z niewłaściwego lub nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawcę,<br />
2. W sytuacji, gdy Wykonawca występuje z inicjatywą zmiany Umowy, winien przedstawić Zamawiającemu wniosek o zmianę Umowy wraz z uzasadnieniem.<br />
3. Zamawiający każdorazowo ocenia możliwość i dopuszczalność zmiany Umowy pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wydatkowania środków pochodzących z funduszy unijnych.<br />
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.</p>
    </div>