Zakup ładowarki teleskopowej (1kpl.)

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Zakup ładowarki teleskopowej (1kpl.)
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Kruszewo
Data publikacji	2026-05-04
Data składania ofert	18/05/2026, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	311580008 Ładowarki 341447108 Ładowarki jezdne 432600003 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze
Numer przetargu	7139830

<div>
 <h1>ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2026 dotyczące zakupu ładowarki teleskopowej (1kpl.)</h1>

<h2>Załączniki</h2>
 <ul>
 <li>Zapytanie ofertowe_3_2026 _ładowarka.pdf</li>
 <li>Zapytanie ofertowe 3_2026_załącznik 1 i 2.docx</li>
 </ul>
 
 <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Zakup ładowarki teleskopowej (1kpl.) </h3>
 Przedmioty zamówienia
 Przedmiotem zamówienia jest nabycie ładowarki teleskopowej (1kpl.) o parametrach technicznych równych bądź równoważnych w stosunku do przedstawionych poniżej: 
 
- Napęd na wszystkie koła. 
- Silnik o mocy min. 110 KM. 
- System typu EPD lub równorzędny , maksymalizujący wydajność i zmniejszający zużycie paliwa o ok 18%. 
- Hydrostatyczny napęd jazdy z osobnym zbiornikiem oleju używanego tylko do zasilania hydrostatycznej pompy jazdy. 
- Posiadająca przesuw boczny wysięgnika +/- 220 mm oraz wyrównanie poziomu ramą . 
- Układ hydrauliczny z pompą wielotłoczkową. 
- Kabina ciśnieniowa z klimatyzacją i wentylacją. 
- System typu ASCS lub równorzędny do dynamicznej i statycznej kontroli stabilizacji. 
- Elektroniczny joystick do sterowania. 
- udźwig min 7 000 kg 
- Wysokość podnoszenia min. 9,5m 
- Posiadająca kompaktowe wymiary. 
- Długość maszyny ( do karetki wideł ) – max 5500mm 
- Szer. max- 2500mm 
 
Ładowarka teleskopowa (1kpl.) będzie wykorzystywana do logistyki zewnętrznej, w tym załadunku gotowych filtrowymienników na pojazdy transportowe. 
 
Lokalizacja inwestycji: Kruszewo, ulica Lipowa, działka 92/1.

<h2>Kryteria oceny</h2>
 KRYTERIUM OCENY– cena oferowana netto – waga: 70% 
Punktacja za cenę będzie obliczana na postawie wzoru: 
K = Cn x waga / Cr 
K- otrzymane punkty 
Cn – łączna cena netto oferty z najniższą ceną 
Cr – łączna cena netto oferty rozpatrywanej
 KRYTERIUM OCENY– czas reakcji serwisu – waga: 10% 
Punktacja za czas reakcji serwisu będzie obliczana na postawie wzoru: 
T = Tn x waga / Tr 
T- otrzymane punkty 
Tn – czas reakcji serwisu oferty z najniższym czasem 
Tr – czas reakcji serwisu oferty rozpatrywanej
 Punktacja za gwarancję zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru: 
 okres gwarancji technika spawalnicza badanej oferty 
Pgt = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 20 
 najdłuższy zaoferowany okres gwarancji technika spawalnicza
 
 <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1.	Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2.	Dopuszczalne zakres zmian obejmuje: 
a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, 
b. zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 
c. zmiany wynikające z zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; 
d. zmiany wynikające z powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących &quot;siłą wyższą&quot;), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia; 
e. zmiany wynikające z zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności: 
• czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia, 
• opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, oczekiwanie na niespodziewane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.), 
• epidemii i innych nieprzewidzianych sytuacji w kraju (np. COVID) 
• przestojów, awarii i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni 
wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień. 
f. w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku 
wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy, 
g. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy; 
h. zmianę wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 
i. zmiany organizacyjne polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej 
Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywaniem przedmiotu zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie 
są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty; 
j. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT; 
k. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany kursu – przedmiot zamówienia został wyceniony w walucie obcej; 
3.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 </div>