Dostawa wyposażenia do Laboratorium techniki światłowodowej

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Dostawa wyposażenia do Laboratorium techniki światłowodowej
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Gdańsk
Data publikacji	2026-04-15
Data składania ofert	18/05/2026, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	386210004 Aparatura światłowodowa
Numer przetargu	7097327

<div>
    <h1>Nr 22/2026/KO242 Dostawa wyposażenia do Laboratorium techniki światłowodowej dla kierunku: Informatyka w UWSB Merito w Gdańsku.</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><span class="was-link">KO242_22_2026_Zapytanie ofertowe.pdf</span></li>
            <li><span class="was-link">KO242_22_2026_ZO_zał_nr_1 formularz ofertowy.docx</span></li>
            <li><span class="was-link">KO242_22_2026_ZO_zał_nr_2 wykaz doświadczenia Wykonawcy.docx</span></li>
            <li><span class="was-link">KO242_22_2026_ZO_zał_nr_3 opis przedmiotu zamówienia.pdf</span></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Dostawa wyposażenia do Laboratorium techniki światłowodowej </h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego wyposażenia do Laboratorium techniki światłowodowej:<br />
1.	Zestaw Edukacyjny: Łączenie Światłowodów za Pomocą Złącz Rozłączalnych oraz Złącz Trwałych;<br />
2.	Gilotyna do cięcia włókien światłowodowych;<br />
3.	Spawarka światłowodów;<br />
4.	Zestaw Edukacyjny: Technika światłowodowa;<br />
5.	Złącze światłowodowe jednomodowe SC/APC, odgiętka 3,0 mm;<br />
6.	Tester uszkodzeń światłowodu.<br />
<br />
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.<br />
</p>

<strong>Okres gwarancji</strong>:  minimum 36 miesięcy
                    
        <h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>K1 – Cena ofertowa brutto* – 100%:<br />
*pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:<br />
1)	z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Wytycznych mających zastosowanie do Projektu w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, <br />
2)	polegających na zmianie terminu realizacji umowy:<br />
a)	z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów <br />
i opóźnień;<br />
b)	z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania;<br />
c)	na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;<br />
d)	z powodu innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie - maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;<br />
e)	z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności);<br />
f)	konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia spowodowana obiektywnymi czynnikami, leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowanej przyczynami niezależnymi od stron umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie<br />
3)	polegających na dostarczeniu typów i modeli urządzeń/produktów innych niż zaoferowane, w przypadku gdy urządzenia/produkty wskazane w formularzu ofertowym w okresie realizacji zamówienia staną się trudno dostępne na rynku lub zostaną wycofane przez producenta (po uprzednim wiarygodnym uzasadnieniu); dostarczenie urządzeń/produktów innych niż zaoferowane w formularzu ofertowym będzie dopuszczalne pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz wykazania przez Wykonawcę, że są one o porównywalnej funkcjonalności i posiadają parametry nie gorsze od urządzeń/produktów zaoferowanych; zmiana typów i modeli urządzeń/produktów nie może powodować zmiany ceny jednostkowych brutto  za urządzenia.</p>
    </div>