Budowa kolumbarium na Cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie – Etap II

Roboty budowlane

Tryb zamówienia	Korekta
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tytuł	Budowa kolumbarium na Cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie – Etap II
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Ciechanów
Data publikacji	2026-03-09
Data składania ofert	18/03/2026, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia	20-02-2026/6975177
Kod CPV	452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 452154001 Roboty na cmentarzach 451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer korekty	7013328

<body><h1>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia<br>Budowa kolumbarium na Cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie – Etap II</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CIECHANOWIE</span></h3><h3>1.2.) Oddział zamawiającego:<span>Dział ZP</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 130355722</span></h3><h3>1.4.) Adres zamawiającego:</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>ul. Gostkowska 83</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Ciechanów</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>06-400</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>mazowieckie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL922 - Ciechanowski</span></h3><h3>1.4.7.) Numer telefonu:<span>236722242</span></h3><h3>1.4.8.) Numer faksu:<span>233067070</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>przetargi@pukciechanow.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.pukciechanow.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)</span></h3><h3>1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:<span>Inna działalność</span></h3><br>komunalna Sp. z o o.<h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Numer ogłoszenia:<span>2026/BZP 00144810</span></h3><h3>2.2.) Data ogłoszenia:<span>2026-03-09</span></h3><h2>SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA</h2><h3>3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:</h3>Ogłoszenie o zamówieniu<h3>3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:<span>2026/BZP 00119269</span></h3><h3>3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:</h3>SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY<h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>7.4.  Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia<p>Przed zmianą:<br>Wszelkie istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru<br>Wykonawcy, są dopuszczalne w następujących przypadkach:<br>1) jest to konieczne z uwagi na ostateczne i prawomocne decyzje administracyjne, uzgodnienia lub opinie wydawane w<br>związku z realizacją Przedsięwzięcia,<br>2) jest to konieczne z uwagi na zmianę Przepisów Prawa odnoszącą się do Przedmiotu Umowy,<br>3) jeżeli wykonywanie Umowy lub poszczególnych obowiązków Stron będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione wskutek<br>wystąpienia przypadku Siły Wyższej w szczególności:<br>a) wojny, działania wojenne, inwazje,<br>b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,<br>c) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub<br>Zamawiającego,<br>d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych,<br>które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji,<br>e) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie,<br>f) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej<br>kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy<br>jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w<br>sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia<br>realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 13 ust. 1 Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. Strona<br>wnosząca o taką zmianę ma obowiązek udokumentować zaistnienie tego faktu w sposób nie budzący wątpliwości.<br>Wydłużenie terminu realizacji zamówienia musi być proporcjonalne czasowo do zdarzeń o których mowa powyżej,<br>4) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie pozwalających naprowadzenie prac<br>budowlanych oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót np. ciągłe opady<br>atmosferyczne, długotrwale utrzymująca się niska lub wysoka temperatura powietrza,<br>5) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchów, wykopaliska, niezinwentaryzowane<br>sieci, przeszkody geologiczne, a także w innych przypadkach<br>6) Zwłoki Zamawiającego w udzieleniu akceptacji lub wniesieniu zastrzeżeń do Dokumentacji w terminach określonych w<br>Umowie,<br>7) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn<br>niezawinionych przez Wykonawcę,<br>8) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia<br>robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do<br>uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu prac/ robót<br>9) przedłużającego się postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego, z przyczyn za które<br>odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,<br>10) potrzeby zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót lub usług objętych Umową.<br>11) wystąpienia w Umowie oczywistych pomyłek pisarskich w postanowieniach Umowy,<br>3. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 2, Strony mogą uzgodnić zmianę w zakresie:<br>1) Harmonogramu,<br>2) zakresu lub sposobu wykonywania obowiązków Wykonawcy.<br>3) przedłużenia Okresu Obowiązywania Umowy,<br>4) skrócenia Okresu Obowiązywania Umowy;<br>5) sprostować oczywistą pomyłkę pisarską.</p><p>Po zmianie:<br>Wszelkie istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru<br>Wykonawcy, są dopuszczalne w następujących przypadkach:<br>1) jest to konieczne z uwagi na ostateczne i prawomocne decyzje administracyjne, uzgodnienia lub opinie wydawane w<br>związku z realizacją Przedsięwzięcia,<br>2) jest to konieczne z uwagi na zmianę Przepisów Prawa odnoszącą się do Przedmiotu Umowy,<br>3) jeżeli wykonywanie Umowy lub poszczególnych obowiązków Stron będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione wskutek<br>wystąpienia przypadku Siły Wyższej w szczególności:<br>a) wojny, działania wojenne, inwazje,<br>b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,<br>c) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub<br>Zamawiającego,<br>d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych,<br>które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji,<br>e) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie,<br>f) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej<br>kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy<br>jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w<br>sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia<br>realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 13 ust. 1 Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. Strona<br>wnosząca o taką zmianę ma obowiązek udokumentować zaistnienie tego faktu w sposób nie budzący wątpliwości.<br>Wydłużenie terminu realizacji zamówienia musi być proporcjonalne czasowo do zdarzeń o których mowa powyżej,<br>4) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie pozwalających naprowadzenie prac<br>budowlanych oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót np. ciągłe opady<br>atmosferyczne, długotrwale utrzymująca się niska lub wysoka temperatura powietrza,<br>5) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchów, wykopaliska, niezinwentaryzowane<br>sieci, przeszkody geologiczne, a także w innych przypadkach<br>6) Zwłoki Zamawiającego w udzieleniu akceptacji lub wniesieniu zastrzeżeń do Dokumentacji w terminach określonych w<br>Umowie,<br>7) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn<br>niezawinionych przez Wykonawcę,<br>8) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia<br>robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do<br>uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu prac/ robót<br>9) przedłużającego się postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego, z przyczyn za które<br>odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,<br>10) potrzeby zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót lub usług objętych Umową.<br>11)w zakresie terminu wykonania umowy  w przypadku opóźnień w dostawie materiału kamiennego z powodów geopolitycznych (konfliktów zbrojnych) z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego  i Wykonawcę.<br>12) wystąpienia w Umowie oczywistych pomyłek pisarskich w postanowieniach Umowy,<br>3. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 2, Strony mogą uzgodnić zmianę w zakresie:<br>1) Harmonogramu,<br>2) zakresu lub sposobu wykonywania obowiązków Wykonawcy.<br>3) przedłużenia Okresu Obowiązywania Umowy,<br>4) skrócenia Okresu Obowiązywania Umowy;<br>5) sprostować oczywistą pomyłkę pisarską.</p><h3>3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:</h3>SEKCJA VIII - PROCEDURA<h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>8.1.  Termin składania ofert<p>Przed zmianą:<br>2026-03-11 09:00</p><p>Po zmianie:<br>2026-03-18 09:00</p><h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>8.3.  Termin otwarcia ofert<p>Przed zmianą:<br>2026-03-11 10:00</p><p>Po zmianie:<br>2026-03-18 10:00</p><h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>8.4.  Termin związania ofertą<p>Przed zmianą:<br>2026-04-09</p><p>Po zmianie:<br>2026-04-16</p></body>