Instalacja fotowoltaiczna o mocy minimum 289 kWp

Roboty budowlane

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Zamówienia łączone
Tytuł	Instalacja fotowoltaiczna o mocy minimum 289 kWp
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Poznań
Data publikacji	2025-12-30
Data składania ofert	14/01/2026, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne 453100003 Roboty instalacyjne elektryczne 453143107 Układanie kabli 453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 511112005 Usługi instalowania generatorów
Numer przetargu	6830095

<div>
 <h1>Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz zgłoszenie do operatora sieci elektroenergetycznej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy minimum 289 kWp, przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne Zamawiającego</h1>

<h2>Załączniki</h2>
 <ul>
 <li>SWZ_Fotowoltaika MDM-DRUK 30122025.pdf</li>
 <li>Załącznik nr 1 Formularz_ofertowy_edytowalny.docx</li>
 <li>Załącznik nr 1 Formularz_ofertowy.pdf</li>
 <li>Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań_edytowalny.docx</li>
 <li>Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań.pdf</li>
 <li>Załącznik nr 3 Oświadczenie o zgodności z SWZ_edytowalny.docx</li>
 <li>Załącznik nr 3 Oświadczenie o zgodności z SWZ.pdf</li>
 <li>Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw_edytowalny.docx</li>
 <li>Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw.pdf</li>
 </ul>
 
 <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Instalacja fotowoltaiczna o mocy minimum 289 kWp</h3>
 Przedmioty zamówienia
 Przedmiotem zamówienia jest realizacja instalacji fotowoltaicznej w formule „pod klucz”, obejmująca wszystkie etapy niezbędne do prawidłowego, bezpiecznego i zgodnego z przepisami uruchomienia instalacji. 
 
Założenia techniczne 
Przyjmuje się następujące założenia: 
•	docelowa moc instalacji: minimum 289 kWp, 
•	planowana roczna produkcja energii: ok. 314,5 MWh/rok, 
•	przeznaczenie energii: autokonsumpcja, 
•	instalacja dachowa na trzech obiektach, 
•	brak magazynu energii. 
 
Moduły fotowoltaiczne – wymagania minimalne 
Wykonawca może zaproponować: 
•	moduły monokrystaliczne, polikrystaliczne lub inne równoważne, 
•	o sprawności min. 20,5%, 
•	z dodatnią tolerancją mocy, 
•	z gwarancją produktową min. 12 lat, 
•	z liniową gwarancją mocy min. 30 lat, 
•	gwarantowana minimalna moc modułów po 30 latach min. 87%, 
•	wytrzymałość na obciążenia statyczne nie mniej niż 5400 Pa. 
Nie dopuszcza się stosowania modułów o parametrach istotnie odbiegających jakością od standardów rynkowych dla instalacji przemysłowych. Jakość oferowanych modułów fotowoltaicznych oceniana jest na podstawie parametrów technicznych i gwarancyjnych, a nie wyłącznie w oparciu o zastosowaną technologię ogniw. 
 
Falowniki – wymagania minimalne 
•	gwarancja min. 12 lat, 
•	wbudowana ochrona przed skutkami zwarć łukowych oraz wbudowane czujniki temperatury wykrywające awarię w okablowanie, 
•	sprawność falownika min. 97 %, 
•	emisja hałasu poniżej 67dBA, 
•	dedykowany monitoring i podgląd w produkcję każdego modułu. 
 
Zakres prac Wykonawcy 
Zakres obejmuje w szczególności: 
•	Dostawę wszystkich komponentów, 
•	Montaż konstrukcji i modułów, 
•	Wykonanie instalacji DC i AC, 
•	Wykonanie zabezpieczeń ppoż. i elektrycznych, 
•	Uruchomienie instalacji, 
•	Projekt techniczny część elektryczna, 
•	Projekt techniczny część Telemechaniczna, 
•	Projekt techniczny Uzgodniony z OSD, 
•	Instrukcja współpracy ruchowej uzgodniona z OSD, 
•	Harmonogram prób i testów uzgodniony z OSD, 
•	Uzgodnienie projektu technicznego z rzeczoznawcą przeciwpożarowym, 
•	Ekspertyza nośności dachów, 
•	Pomiary elektryczne strony AC oraz DC, 
•	Karty katalogowe wszystkich materiałów użytych do budowy instalacji, 
•	Wypełniony dziennik budowy, 
•	Zgłoszenie instalacji do straży pożarnej, 
•	Zgłoszenie rozpoczęcia oraz zakończenia budowy w PINB, 
•	Zgłoszenie zakończenia budowy w Sanepidzie, 
•	Pozostałe dokumenty niezbędne do odbioru instalacji w OSD oraz PINB, 
•	Konieczność wyposażenia zaplecza budowy w pomieszczenie socjalne, toaletę, wygrodzenie miejsca składowania materiałów, 
•	Odpady budowlane należy składować w kontenerach oraz dostarczyć do inwestora z potwierdzeniem ich utylizacji. 
 
Minimalny okres gwarancji na roboty i montaż wynosi 24 miesiące. 
 
Miejsce realizacji zamówienia 
MDM-DRUK Sp. z o.o. Sp. K., ul. Jana Czochralskiego 9, 61-248 Poznań. 
 
Termin realizacji zamówienia 
Planowany termin realizacji inwestycji obejmującej dostawę, montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej przypada na I–II kwartał 2026 r., przy czym zakończenie realizacji zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2026 r. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, zasady składania ofert, kryteria oceny ofert oraz zasady realizacji zamówienia zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Okres gwarancji: Gwarancja na roboty i montaż	≥ 24 miesiące; Gwarancja produktowa modułów	≥ 12 lat; Gwarancja liniowa mocy modułów ≥ 30 lat; Gwarancja producenta falowników	≥ 12 lat
 
 <h2>Kryteria oceny</h2>
 Cena netto 
 
Waga kryterium: 60 punktów 
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru: 
 
C = (Cn / Co) × 60 
 
Gdzie: 
• Cn – cena netto najkorzystniejszej oferty. 
• Co – cena netto rozpatrywanej oferty.
 Gwarancja liniowa mocy paneli fotowoltaicznych 
Waga : 10 pkt 
W kryterium punkty przyznawane będą w zależności od gwarantowanej przez producenta min. mocy modułów po 30 latach eksploatacji: 
≥ 87% i &lt; 88% mocy nominalnej – 0 pkt 
≥ 88% i &lt; 89% mocy nominalnej – 5 pkt 
≥ 89% mocy nominalnej - 10 pkt
 Technologia ogniw 
Waga kryterium: 10 punktów 
 
W kryterium oferty oceniane będą według technologii ogniw fotowoltaicznych zastosowanych w modułach: 
- TOPCon, HJT/HIT, IBC lub równoważne – 10 pkt, 
- PERC, PERC+ lub równoważne – 5 pkt, 
- polikrystaliczne, cienkowarstwowe lub równoważne – 0 pkt.
 Sprawność falownika 
Waga kryterium: 10 punktów 
W kryterium oferty oceniane będą według maksymalnej sprawności falownika fotowoltaicznego, zgodnie z dokumentacją producenta: 
&gt; 98,0% – 10 pkt, 
&gt; 97,0% i ≤ 98,0% – 5 pkt, 
= 97,0% – 0 pkt.
 Gwarancja na roboty i montaż 
 
Waga kryterium: 10 punktów 
 
W kryterium oferty oceniane będą według okresu gwarancji na roboty budowlane i montaż instalacji fotowoltaicznej (min. 24 miesiące): 
≥ 36 miesięcy – 10 pkt, 
&gt; 24 i &lt; 36 miesięcy – 5 pkt, 
= 24 miesiące – 0 pkt.
 
 <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

Dopuszczalne zmiany umowy 
 
1.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy wyłącznie w przypadkach i na warunkach przewidzianych w SWZ, pod warunkiem, że zmiany te: 
- są uzasadnione obiektywnymi okolicznościami niezależnymi od Stron, 
- nie prowadzą do naruszenia zasady konkurencyjności, 
- nie skutkują obejściem warunków udziału w postępowaniu ani kryteriów oceny ofert, 
- pozostają zgodne z zasadami kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 
2.	Dopuszczalne są następujące zmiany umowy: 
a) Zmiana terminu realizacji zamówienia 
Zmiana terminu realizacji zamówienia jest dopuszczalna w przypadku: 
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy, 
- opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
- działania siły wyższej. 
b) Zmiany technologiczne lub organizacyjne 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych innych niż pierwotnie przewidziane w umowie, jeżeli: 
- prowadzą one do poprawy parametrów technicznych lub jakościowych przedmiotu zamówienia, 
- nie powodują obniżenia standardu wykonania, 
- nie prowadzą do zwiększenia ani zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia, 
- nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 
c) Zmiany wynikające z przepisów prawa lub zasad finansowania 
Zmiana umowy jest dopuszczalna, jeżeli konieczność jej wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zasad finansowania projektu ze środków zewnętrznych, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności realizacji zamówienia z tymi regulacjami. 
d) Siła wyższa 
W przypadku wystąpienia siły wyższej, w szczególności klęsk żywiołowych, epidemii, strajków lub innych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, Strony mogą uzgodnić zmianę terminu realizacji zamówienia o czas trwania tych okoliczności i ich skutków. 
Niedopuszczalne są zmiany, które: 
- prowadzą do zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, 
- prowadzą do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
- zmieniają charakter zamówienia lub naruszają zasady konkurencyjności. 
e)	Prace dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia 
Dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy prac dodatkowych lub zamiennych wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego, zgodnego z przepisami i dokumentacją techniczną wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku: 
– konieczności dostosowania rozwiązań technicznych do warunków przyłączeniowych operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), 
– konieczności wykonania dodatkowych prac wynikających z decyzji organów administracyjnych lub uzgodnień formalno-prawnych, 
– ujawnienia okoliczności technicznych, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania. 
Prace, o których mowa powyżej: 
– nie mogą zmieniać ogólnego charakteru zamówienia, 
– nie mogą prowadzić do obejścia zasady konkurencyjności, 
– mogą być realizowane wyłącznie po ich pisemnym uzgodnieniu przez Strony 
oraz pod warunkiem ich zgodności z zasadami kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 
f)	Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (waloryzacja) 
Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w trakcie realizacji umowy wyłącznie w przypadku wystąpienia obiektywnych i udokumentowanych okoliczności, niezależnych od Stron, w szczególności istotnego wzrostu cen materiałów, urządzeń lub kosztów realizacji zamówienia, który nie mógł zostać przewidziany na etapie składania ofert. 
Zmiana wynagrodzenia: 
– wymaga każdorazowo pisemnego uzasadnienia i udokumentowania, 
– nie może prowadzić do naruszenia zasady konkurencyjności, 
– następuje wyłącznie w drodze pisemnego aneksu do umowy. 
 
Procedura wprowadzania zmian 
1.	Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 
2.	Zmiana umowy może zostać dokonana na pisemny wniosek jednej ze Stron, zawierający: 
•	opis proponowanej zmiany, 
•	jej uzasadnienie, 
•	ocenę wpływu zmiany na termin realizacji zamówienia oraz na projekt współfinansowany. 
3.	Zamawiający rozpatrzy wniosek o zmianę umowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania i poinformuje Wykonawcę o decyzji w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 
 
Zmiany harmonogramu realizacji zamówienia 
Charakter harmonogramu 
1.	Harmonogram realizacji zamówienia, stanowiący załącznik do umowy, ma charakter organizacyjno-terminowy i służy uszczegółowieniu realizacji przedmiotu zamówienia w ramach terminów określonych w umowie. 
2.	Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy, o ile: 
- nie prowadzi do zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, 
- nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 
- nie narusza terminów realizacji umowy istotnych z punktu widzenia projektu współfinansowanego. 
Dopuszczalny zakres zmian harmonogramu 
1.	Zmiana harmonogramu może dotyczyć wyłącznie: 
a) terminów realizacji poszczególnych etapów zamówienia, 
b) terminów dostaw elementów instalacji, 
c) terminów odbiorów częściowych lub końcowego. 
2.	Zmiana harmonogramu wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Przesłanki zmiany harmonogramu 
Zmiana harmonogramu realizacji zamówienia jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 
a) siły wyższej, w szczególności klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, 
b) zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na sposób lub termin realizacji zamówienia, 
c) okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy, 
d) opóźnień wynikających z działań lub decyzji instytucji zaangażowanych w nadzór lub kontrolę projektu, 
e) opóźnień formalnych po stronie operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), o ile mają wpływ na realizację zamówienia. 
Procedura zmiany harmonogramu opisana jest szczegółowo w załączonej do ogłoszenia SWZ.
 </div>