Zakup i dostawa asortymentu do działań przeciwpowodziowych i innych klęsk żywiołowych w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Maszyny przemysłowe, armatura

Tryb zamówienia	Korekta
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Zakup i dostawa asortymentu do działań przeciwpowodziowych i innych klęsk żywiołowych w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Tarnów
Data publikacji	2025-12-11
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia	06-12-2025/6770236
Kod CPV	314340007 Akumulatory litowe 311560004 Przestojowe źródła energii 311211001 Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym 341442127 Cysterny do transportu wody 395225301 Namioty 429213001 Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 429123304 Aparatura do oczyszczania wody
Numer korekty	6788267

<body><h1>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia<br>Zakup i dostawa asortymentu do działań przeciwpowodziowych i innych klęsk żywiołowych w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie</span></h3><h3>1.2.) Oddział zamawiającego:<span>Starostwo Powiatowe w Tarnowie</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 851660520</span></h3><h3>1.4.) Adres zamawiającego:</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>ul. Gabriela Narutowicza 38</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Tarnów</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>33-100</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>małopolskie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL217 - Tarnowski</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>zamowienia@powiat.tarnow.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>https://bip.malopolska.pl/sptarnow</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego</span></h3><h3>1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:<span>Ogólne usługi publiczne</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Numer ogłoszenia:<span>2025/BZP 00593858</span></h3><h3>2.2.) Data ogłoszenia:<span>2025-12-11</span></h3><h2>SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA</h2><h3>3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:</h3>Ogłoszenie o zamówieniu<h3>3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:<span>2025/BZP 00580778</span></h3><h3>3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:</h3>SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY<h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>7.4.  Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia<p>Przed zmianą:<br>Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:<br>1)	konieczność zmiany terminu dostawy:<br>a)	spowodowana działaniem siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, uniemożliwiające Wykonawcy realizację zobowiązania w całości lub części (np. wojna, pożar, epidemia, klęska żywiołowa, nagły brak dostępności całości lub części zamówienia). W takim przypadku Strony zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia opóźnienia, a termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania siły wyższej z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 9 ust 3 Umowy.<br>b)	spowodowana opóźnieniem w dostawie przedmiotu umowy przez podmioty trzecie, jeżeli Wykonawca wykaże, że opóźnienie nie nastąpiło z jego winy;<br>2)	zmiany przepisów prawa lub wymagań technicznych, które powodują konieczność zastosowania innych rozwiązań niż pierwotnie przewidziano w opisie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiana nie podnosi ceny umowy ani nie obniża jakości i parametrów przedmiotu umowy określonych w ofercie Wykonawcy,<br>3)	konieczność dostosowania umowy do obowiązujących przepisów prawa.<br>W przypadku braku dostępności całości zamówionego asortymentu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i niemożliwych do przewidzenia w chwili składania oferty np. przejściowe problemy z łańcuchem dostaw u producenta i braku możliwości zmiany umowy, o której mowa w ust 2 pkt. 1) a), Wykonawca może dokonać dostawy części dostępnego asortymentu po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie ilości faktycznie dostarczonych urządzeń i ich cen jednostkowych wskazanych w ofercie, bez obowiązku uzupełnienia brakującej części. Brak zgody Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od dostawy częściowej bez naliczenia kar umownych o których mowa w § 8 ust 1 pkt 1).<br><br>Warunki dokonania zmian wskazano w zał. nr 4 do SWZ</p><p>Po zmianie:<br>Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:<br>1)	konieczność zmiany terminu dostawy:<br>a)	spowodowana działaniem siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, uniemożliwiające Wykonawcy realizację zobowiązania w całości lub części (np. wojna, pożar, epidemia, klęska żywiołowa, nagły brak dostępności całości lub części zamówienia). W takim przypadku Strony zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia opóźnienia, a termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania siły wyższej z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 9 ust 3 Umowy.<br>b)	spowodowana opóźnieniem w dostawie przedmiotu umowy przez podmioty trzecie, jeżeli Wykonawca wykaże, że opóźnienie nie nastąpiło z jego winy;<br>2)	zmiany przepisów prawa lub wymagań technicznych, które powodują konieczność zastosowania innych rozwiązań niż pierwotnie przewidziano w opisie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiana nie podnosi ceny umowy ani nie obniża jakości i parametrów przedmiotu umowy określonych w ofercie Wykonawcy,<br>3)	konieczność dostosowania umowy do obowiązujących przepisów prawa.<br>W przypadku braku dostępności całości zamówionego asortymentu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i niemożliwych do przewidzenia w chwili składania oferty np. przejściowe problemy z łańcuchem dostaw u producenta i braku możliwości zmiany umowy, o której mowa w ust 2 pkt. 1) a), Wykonawca może dokonać dostawy części dostępnego asortymentu po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie ilości faktycznie dostarczonych urządzeń i ich cen jednostkowych wskazanych w ofercie, bez obowiązku uzupełnienia brakującej części. Brak zgody Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od dostawy częściowej bez naliczenia kar umownych o których mowa w § 8 ust 1 pkt 1).<br>4) spowodowaną zmianą zasad i terminów uruchamiania transz finansowania w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 celem realizacji przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.<br><br>Warunki dokonania zmian wskazano w zał. nr 4 do SWZ</p></body>