Prace remontowo-budowlane

Roboty budowlane

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Zamówienia łączone
Tytuł	Prace remontowo-budowlane
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Wrocław
Data publikacji	2025-11-21
Data składania ofert	05/12/2025, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	391300002 Meble biurowe 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 454211531 Instalowanie zabudowanych mebli 453000000 Roboty instalacyjne w budynkach 799340000 Usługi projektowania mebli
Numer przetargu	6725626

<div>
 <h1>WSP-UD/2025/11/01 - Przedmiotem zamówienia jest usługa dostosowania budynku Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu (ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez modernizację wejścia głównego oraz holu Uczelni, w tym wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby recepcji.</h1>

<h2>Załączniki</h2>
 <ul>
 <li>Zapytanie ofertowe</li>
 <li>_015 PW_RECEPCJA_DETALE_.pdf</li>
 <li>_016 PW_RECEPCJA_DETALE_.pdf</li>
 <li>_011 PW_RECEPCJA_RZUT_PODSTAWOWY_.pdf</li>
 <li>_012 PW_RECEPCJA_PRZEKROJE_.pdf</li>
 <li>_014 PW_RECEPCJA_DETALE_.pdf</li>
 <li>Załącznik nr 1 Formularz oferty</li>
 <li>Załącznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia</li>
 </ul>
 
 <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Prace remontowo-budowlane</h3>
 Przedmioty zamówienia
 Przedmiotem zamówienia jest usługa dostosowania budynku Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu (ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez modernizację wejścia głównego oraz holu Uczelni, w tym wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby recepcji. 
 
Część I zamówienia – usługa dostosowania budynku Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu (ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez modernizację wejścia głównego oraz holu Uczelni - prace remontowo-budowlane 
 
Dookreślenie przedmiotu zamówienia: 
Zakres prac powinien zostać zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie próbki materiałów jak np. zabudów meblowych należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego przed realizacją zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania porządku w miejscach prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt usunąć wszelkie odpady niezwłocznie po ich powstaniu jak również po zakończeniu robót. 
Wykonawca będzie zobowiązany do uporządkowania terenu prac po realizacji usługi, w tym do usunięcia pozostałości po realizacji prac dotyczących demontażu. 
Na realizowaną usługę Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zakresu prac ma możliwość zapoznania się z miejscem, w którym będzie realizowana usługa modernizacji, uprzednio umawiając się na spotkanie z Kierownikiem ds. administracyjnych WSP (marta.malczak@prawowroclaw.edu.pl, tel: 71-71-88-135). Spotkanie powinno być umówione na dwa dni robocze przed planowanym terminem. 
 
Okres realizacji usługi: 
Prace remontowo-budowlane – do 19.03.2026 r. 
Wykonawcy realizujący osobne części zamówienia są zobowiązani do współpracy w zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający, przed rozpoczęciem realizacji prac, zorganizuje spotkanie robocze w terminie uzgodnionym przez wszystkie strony podczas którego zostaną ustalone zasady współpracy. 
Usługa powinna zostać zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną. 
Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć we własnym zakresie materiały i urządzenia użyte w trakcie realizacji usługi. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki powstałe w związku z pozostawieniem materiałów i urządzeń bez nadzoru lub zabezpieczenia. 
Podczas realizacji usługi Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Prace skutkujące rozprzestrzenianiem hałasu będą prowadzone w godzinach uzgodnionych z Zamawiającymi i poza godzinami pracy Uczelni. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód lub zniszczeń, które wystąpią na skutek niewłaściwego prowadzenia robót o czym bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego.

Okres gwarancji: 36
 
 <h2>Kryteria oceny</h2>
 Punkty przyznawane będą wg wzoru: 
 
Liczba punktów= (Cena najniższej oferty)/(Cena badanej oferty)*100 
 
Maksymalna liczba punktów: 100
 <h3>Wykonanie i montaż zabudowy meblowej</h3>
 Przedmioty zamówienia
 Zakres prac wskazanych w przedmiocie zamówienia uwzględnia m.in. wykonanie zabudowy meblowej, przemalowanie pomieszczenia, wykonanie oświetlenia strefy recepcji w postaci opraw liniowych, zakup i montaż promiennika podczerwieni. 
 
Część II zamówienia – usługa dostosowania budynku Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu (ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez modernizację wejścia głównego oraz holu Uczelni – wykonanie i montaż zabudowy meblowej. 
 
Zakres prac powinien zostać zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie próbki materiałów jak np. zabudów meblowych należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego przed realizacją zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót na jej podstawie (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego) w zakresie: 
i.	Zasilania promiennika podczerwieni (lokalizacja promiennika i jego parametry znajdują się w udostępnionej dokumentacji projektowej). Kabel powinien być ukryty np. bruździe ściennej. Rozbudowa rozdzielnicy o dodatkowy obwód. 
ii.	Przebudowy zasilania centrali wentylacyjnej – obecnie przewód zasilający prowadzony jest natynkowo w strefie remontu objętego projektem. W związku z powyższym kabel ten należy ukryć np. w bruździe ściennej. 
iii.	Zasilania podświetlenia lady recepcyjnej oraz podświetlenia logo Uczelni. Kable powinny być ukryte np. w bruździe ściennej. 
iv.	Zasilania stanowiska komputerowego na recepcji, poprzez przepust kablowy między pomieszczeniami (lokalizacja przepustu kablowego 10x17m znajduje się w udostępnionej dokumentacji projektowej). Rozbudowa rozdzielnicy o dodatkowy obwód. 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zakresu prac ma możliwość zapoznania się z miejscem, w którym będzie realizowana usługa modernizacji, uprzednio umawiając się na spotkanie z Kierownikiem ds. administracyjnych WSP (marta.malczak@prawowroclaw.edu.pl, tel: 71-71-88-135). Spotkanie powinno być umówione na dwa dni robocze przed planowanym terminem. 
 
Okres realizacji usługi: 
Wykonanie i montaż zabudowy meblowej – do 31.03.2026 r. 
 
Wykonawcy realizujący osobne części zamówienia są zobowiązani do współpracy w zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający, przed rozpoczęciem realizacji prac, zorganizuje spotkanie robocze w terminie uzgodnionym przez wszystkie strony podczas którego zostaną ustalone zasady współpracy. 
 
Usługa powinna zostać zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną. 
Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć we własnym zakresie materiały i urządzenia użyte w trakcie realizacji usługi. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki powstałe w związku z pozostawieniem materiałów i urządzeń bez nadzoru lub zabezpieczenia. 
Podczas realizacji usługi Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Prace skutkujące rozprzestrzenianiem hałasu będą prowadzone w godzinach uzgodnionych z Zamawiającymi i poza godzinami pracy Uczelni. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód lub zniszczeń, które wystąpią na skutek niewłaściwego prowadzenia robót o czym bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego.

1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów pośrednich: 
a.	z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres tych przestojów i opóźnień, 
b.	z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania, 
c.	na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji, 
d.	z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie - maksymalnie o czas trwania tych przyczyn, 
e.	z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności), 
f.	na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres. 
2.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy w przypadkach wskazanych w sekcji 3.2.4 pkt 4 lit. b) do e) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. 
3.	Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu części przedmiotu Umowy przekraczającej 30 dni w stosunku do terminów określonych w Umowie lub na jej podstawie. 
4.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy przez cały okres jej obowiązywania, w przypadku, gdy Wykonawca: 
a.	przedstawił nieprawidłowe lub niezgodne ze stanem faktycznym informacje będące podstawą do wypłaty wynagrodzenia, 
b.	bez uzasadnienia nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiotu Umowy i pomimo wezwania go do zmiany sposobu ich wykonywania nadal wykonuje je nienależycie lub wcale nie wykonuje, 
c.	powierzył wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, 
d.	naruszył przy wykonywaniu Umowy prawa osób trzecich. 
5.	Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6.	Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).
 </div>