Zakup wyposażenia do 2 pokoi nauczycielskich w CKZiU nr 1

Roboty budowlane

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Zamówienia łączone
Tytuł	Zakup wyposażenia do 2 pokoi nauczycielskich w CKZiU nr 1
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Gdańsk
Data publikacji	2025-11-13
Data składania ofert	21/11/2025, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	391730005 Meble do przechowywania 391300002 Meble biurowe 454211531 Instalowanie zabudowanych mebli
Numer przetargu	6699146

<div>
    <h1>CKZiU nr 1 w Gdańsku lepszym miejscem pracy</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><span class="was-link">Zalacznik nr 4 do SWZ postanowienia umowy_CKZiU Nr 1.pdf</span></li>
            <li><span class="was-link">Załacznik nr 3-OPZ_CKZiU Nr 1 w Gdańsku..pdf</span></li>
            <li><span class="was-link">Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia Wykonawcy.doc</span></li>
            <li><span class="was-link">Załącznik nr 1 do ZO-formularz oferty_CKZiU Nr 1 w Gdańsku.doc</span></li>
            <li><span class="was-link">Zapytanie ofertowe-CKZiU nr 1 w Gdańsku nr 5-Proj-2025.pdf</span></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Zakup wyposażenia do 2 pokoi nauczycielskich w CKZiU nr 1</h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Zakup wyposażenia do 2 pokoi nauczycielskich w CKZiU nr 1 w Gdańsku</p>

<strong>Okres gwarancji</strong>: 24 miesiące
                    
        <h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%)</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1. Zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich: a. z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień; b. z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania; c. na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji; d. z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie -maksymalnie o czas trwania tych przyczyn; e. z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności); f. na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres; g. konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia spowodowana obiektywnymi czynnikami, leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowanej przyczynami niezależnymi od stron umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie.</p>
    </div>