Roboty budowlane

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tytuł	Roboty budowlane
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Szczecin
Data publikacji	2025-09-18
Kod CPV	450000007 Roboty budowlane 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 454530007 Roboty remontowe i renowacyjne 454300000 Pokrywanie podłóg i ścian 454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 454100004 Tynkowanie 453000000 Roboty instalacyjne w budynkach 453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 453200006 Roboty izolacyjne 453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków 452144004 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku	6550611

<div>
 <h1>Przebudowa budynku biurowego celem dostosowania infrastruktury Uniwersytetu WSB Merito w Szczecinie przy ul. Czackiego 3a na potrzeby szkolnictwa wyższego, w tym utworzenia specjalistycznych laboratoriów.</h1>

<h2>Załączniki</h2>
 <ul>
 <li>Zapytanie ofertowe UWSB Merito.docx</li>
 <li>Zał 2 Architektura1.zip</li>
 <li>zał 2 Architerktura RYSUNKI.zip</li>
 <li>Załącznik 2 Branża elektryczna 1.zip</li>
 <li>Załącznik 2 Branża elektryczna 2.zip</li>
 <li>Załącznik 2 Branża Konstrukcyjna DWG.zip</li>
 <li>Załącznik 2 Branża Konstrukcyjna PDF.zip</li>
 <li>Załącznik 2 Branża Sanitarna 1.zip</li>
 <li>Załącznik 2 Branża Sanitarna 2.zip</li>
 <li>Załącznik 2 Branża Sanitarna 3.zip</li>
 <li>Załącznik 2 Branża Sanitarna PDF.zip</li>
 <li>Załącznik 2 Branża Sanitarna - wentylacja 1.zip</li>
 <li>Załącznik 2 Branża Sanitarna - wentylacja 2.zip</li>
 <li>Załącznik 2 Branża Sanitarna - wentylacja 3.zip</li>
 <li>Załącznik 2 Branża sanitarna - wentylacja - rysunki, specyfikacje.zip</li>
 <li>Załącznik 2a przedmiary.zip</li>
 <li>Załączniki do zapytania ofertowego.zip</li>
 </ul>
 
 <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Roboty budowlane </h3>
 Przedmioty zamówienia
 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku biurowego znajdującego się w Szczecinie przy ul. Czackiego 3a na cele szkolnictwa wyższego oraz utworzenie w nich specjalistycznych laboratoriów. Prace obejmują także zagospodarowanie terenu. 
 
Budynek przewiduje się przekształcić z dostosowaniem do nowej funkcji zachowując istniejącą bryłę, gdzie rozkład funkcji nadal oparty będzie o jedną, istniejącą klatkę schodową. Zachowana zostanie istniejąca rampa. Dostęp do niej będzie umożliwiony poprzez dostawiony ciąg schodów zewnętrznych oraz dobudowaną rampę dla osób niepełnosprawnych. Budynek sąsiaduje z obecnie funkcjonującym budynkiem administracyjno-dydaktycznym. Oba budynki powiązane będą terenem istniejącego dziedzińca. Dojścia do wejścia głównego budynku będą spełniały wymogi dostępu dla osób niepełnosprawnych za pośrednictwem dobudowanej rampy zewnętrznej. Komunikacja wewnętrzna rozwiązana będzie dźwigiem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, budynek zostanie przystosowany do poruszania się i przebywania osób z niepełnosprawnościami. 
 
W odniesieniu do budynku przewidziano prowadzenie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach dwóch Faz. Zapytanie ofertowe dotyczy Fazy I, podzielonej na następujące Etapy: 
 
ETAP 1 [ADAPTACJA FUNKCJONALNA] 
Zadanie A 
- adaptacja funkcjonalna w ramach parteru, pięter 1÷2 i połowy (zachodniej) piętra 3 
Zadanie B	 
- adaptacja funkcjonalna w ramach połowy (wschodniej) piętra 3 i piętra 4 
 
Adaptacja funkcjonalna obejmuje jako minimum: 
a)	wyburzenia niektórych ścian, ścianek działowych i zmiany otworów nadziemia, 
b)	roboty ogólnobudowlane we wnętrzach poziomów nadziemnych (ściany, sufity, posadzki), 
c)	osadzenie drzwi wewnętrznych do pomieszczeń nadziemia, 
d)	zamurowanie otworów okiennych w magazynie sprzętu i zasobów (ściana zachodnia), 
e)	wymiana stolarki okiennej oryginalnej (drewniana/stalowa) na aluminiową trójszybową w elewacji tylnej, parter (okna + drzwi zewnętrzne) 
f)	wymiana okien i drzwi zewnętrznych aluminiowych obudowy klatki schodowej 	na wszystkich poziomach użytkowych + daszek zewnętrzny, 
g)	remont stropodachów z dociepleniem i wymianą pokrycia dachowego, 
h)	montaż urządzeń nowego dźwigu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach z przebudową szybu dźwigowego, 
i)	roboty instalacji sanitarnych wewnętrznych w zakresie wod-kan i wentylacji grawitacyjnej wspomaganej oraz lokalnych wyciągów i wszystkich duktów kanałowych wentylacyjnych, 
j)	wymiana instalacji grzewczej c.o., 
k)	wykonanie niezbędnego zakresu przebudowy i uzupełnień instalacji elektrycznej wewnętrznej, 
l)	wykonanie nowej instalacji telekomunikacyjnej, w tym systemów bezpieczeństwa (SAP, oddymianie, SKD), 
m)	roboty wykończeniowe łazienek na poziomach nadziemnych, 
n)	wykonanie instalacji oświetleniowej wnętrz typu LED, 
o)	montaż urządzeń laboratoryjnych i wyposażenia pracowni/laboratoriów, 
p)	wykonanie schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych oraz remontu rampy zewnętrznej, 
q)	wykonanie kompletu robót przy zagospodarowaniu terenu oraz zieleni, 
r)	wykonanie pozostałych robót niezbędnych dla użytkowania poziomów nadziemia na cele dydaktyczne szkoły wyższej, 
 
ETAP 2 [TERMOMODERNIZACJA] 
Zadanie A 
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na parterze od strony dziedzińca oraz na klatce schodowej, wymiana warstw izolacji stropodachu 
Zadanie B 
 - docieplenie fasad oraz wymiana pozostałej części stolarki okiennej 
 
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmuje: 
a)	wymiana stolarki zewnętrznej okiennej na aluminiową w fasadach nadziemia, 
b)	docieplenie wszystkich elewacji i przegród poziomych nadziemia + roboty pokryciowe tych przegród, 
c)	montaż oświetlenia zewnętrznego. 
Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji zawarte są w Załączniku nr 1 - Specyfikacja oraz w Załączniku nr 2 - dokumentacja techniczna oraz przedmiary.

Okres gwarancji: min. 36 miesięcy
 
 <h2>Kryteria oceny</h2>
 Cena: 80%
 Okres gwarancji: 20%
 
 <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

1.	Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 
1)	konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy; 
2)	konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub danego etapu prac na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji; 
3)	konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub danego etapu prac z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres tych przestojów i opóźnień; 
4)	konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub danego etapu prac na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres; 
5)	zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 
6)	zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) prowadzącej do zmiany ceny. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po dacie podpisania aneksu; 
7)	z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności). 
8)	zaistnienia przesłanek o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy; 
2.	Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 
 
1) Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań 
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@poznan.merito.pl. 
3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność w ramach Projektu, a w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa przez okres 10 lat od dnia ustania umowy. 
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z Zapytaniem ofertowym, inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Zamawiający. 
5) Dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji Zapytania ofertowego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
6) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy. 
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
8) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 </div>