Przygotowanie treści merytorycznych do przedmiotów online

Szkolenia i Edukacja

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	Przygotowanie treści merytorycznych do przedmiotów online
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Poznań
Data publikacji	2025-09-09
Data składania ofert	18/09/2025, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	803000007 Usługi szkolnictwa wyższego
Numer przetargu	6525864

<div>
    <h1>Przygotowania treści do przedmiotów studiów inżynierskich na kierunku Informatyka prowadzonych w formule kursów e-learning</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><span class="was-link">Formularz oferty</span></li>
            <li><span class="was-link">Oświadczenia 1 i 2</span></li>
            <li><span class="was-link">Specyfikacja</span></li>
            <li><span class="was-link">Wzór Umowy</span></li>
            <li><span class="was-link">Zakres dzieła</span></li>
            <li><span class="was-link">Harmonogram</span></li>
            <li><span class="was-link">Opis pakietu</span></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Przygotowanie treści merytorycznych do przedmiotów online</h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, określoną w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych.<br />
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pt.: „KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu”, FERS.01.05-IP.08-0272/23.<br />
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie treści merytorycznych do przedmiotów studiów na kierunku Informatyka prowadzonych w formule kursów on-line:<br />
1. TYTUŁ: Algorytmy i struktury danych<br />
2. TYTUŁ: Systemy operacyjne<br />
3. TYTUŁ: Architektura komputerów<br />
4. TYTUŁ: Podstawy elektrotechniki<br />
Miejsce i termin wykonania zamówienia: zgodnie z załącznikami do niniejszego zapytania (HARMONOGRAM).<br />
Szczegółowa specyfikacja poszczególnych przedmiotów, jak i wymagań stawianych autorom znajduje się w załącznikach do niniejszego zapytania: SPECYFIKACJA, OPIS PAKIETU oraz ZAKRES DZIEŁA.<br />
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujący sposób: projektowanie procesu dydaktycznego, które obejmuje opracowanie rezultatów opisanych w Załączniku - Zakres dzieła i Opis pakietu oraz zgodnie z załączonym do Zapytania Harmonogramem.<br />
Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z zespołem produkcyjnym części online, przez cały okres projektowania i produkcji oraz podczas pierwszego procesu dydaktycznego.<br />
Autor treści przeniesie prawa majątkowe do dostarczonych treści na Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, zezwoli na przygotowania utworów potomnych oraz opracowań utworu i weźmie odpowiedzialność za ew. roszczenia osób trzecich, których treści autor dostarczyłby bezprawnie. <br />
Autor wyrazi zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w procesie dydaktycznym (zdjęcie o autorze, nagrania audio-wideo - o ile dotyczy).<br />
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.<br />
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania mogą być zadawane tylko w Bazie Konkurencyjności najpóźniej do 3 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania przesłane po terminie oraz w inny sposób, niż wskazany wyżej. Zgodnie z pkt. 1) Sekcji 3.2.3. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, dla zamówień udzielanych w projektach <br />
perspektywy 2021-2027, wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji BK2021. Komunikacja między zamawiającym a oferentem (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021.<br />
Zamawiający może dokonać zmiany Zapytania Ofertowego. Zmiana zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl.<br />
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne przedmioty (osobno Tytuły: 1,2,3,4).<br />
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności, jeżeli:<br />
- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania,<br />
- nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu<br />
- wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,<br />
- mimo wyboru najkorzystniejszej oferty, realizacja danego zamówienia byłaby niecelowa lub nie prowadziła do osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego celu,<br />
- w interesie Zamawiającego leży przeprowadzenie dodatkowych analiz lub zebranie dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, co wymaga powtórnego wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia.<br />
Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.<br />
W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem jego oferty, Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.<br />
Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.</p>

<strong>Okres gwarancji</strong>: nie dotyczy
                    
        <h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>Ocenie podlega cena brutto za opracowanie całościowe dzieła do danego przedmiotu studiów - każdego tytułu osobno. Maksymalna liczba pkt za kryterium i waga: 100 (waga 100 %). Sposób wyliczenia: najniższa łączna cena brutto w PLN/cena brutto w PLN badanej oferty wskazana w formularzu oferty * 100 pkt</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty <br />
Wykonawcy w zakresie:<br />
a)zmiana terminu wykonania zamówienia lub terminów pośrednich:<br />
-z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;<br />
-z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania;<br />
-na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;<br />
-z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących <br />
niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie - maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;<br />
-z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności);<br />
-na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres.</p>
    </div>