Zakup materiałów piśmienniczych i edukacyjnych

Instrumenty muzyczne , artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Zakup materiałów piśmienniczych i edukacyjnych
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Wrocław
Data publikacji	2025-08-27
Data składania ofert	05/09/2025, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	228150006 Notatniki 302346004 Pamięć flash 375200009 Zabawki 375242009 Gry planszowe 391621006 Pomoce dydaktyczne
Numer przetargu	6496705

<div>
    <h1>Zakup materiałów piśmienniczych i edukacyjnych na potrzeby realizacji wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><span class="was-link">Załącznik nr 1_Formularz oferty</span></li>
            <li><span class="was-link">Oświadczenie o braku powiązań</span></li>
            <li><span class="was-link">Zapytanie ofertowe</span></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Zakup materiałów piśmienniczych i edukacyjnych</h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Celem zamówienia jest zakup materiałów piśmienniczych i edukacyjnych na potrzeby realizacji wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych.  <br />
Przedmiotem zamówienia zakup materiałów piśmienniczych i edukacyjnych na potrzeby realizacji wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych. Celem zamówienia jest zapewnienie uczestnikom dostępu do materiałów wspomagający proces tutoringu, rozwoju kompetencji, kreatywność i umiejętności praktyczne.<br />
1. Gra edukacyjna, w której gracze odpowiadają na pytania wielokrotnego wyboru z różnych dziedzin wiedzy, która pozwala uczestnikom wcielić się w rolę odpowiadającą na pytania z różnych dziedzin, aby wygrać wirtualny milion. Rozgrywka jest oparta na popularnym teleturnieju telewizyjnym i odbywa się z użyciem do trzech kół ratunkowych, które pomagają graczom dotrzeć do głównej wygranej. Gra wspiera koncentrację, logiczne myślenie oraz umiejętność podejmowania decyzji – uczestnicy ćwiczą rozumowanie, planowanie i zarządzanie ryzykiem (np. kiedy użyć koła ratunkowego, kiedy wycofać się z gry) – 300 szt. <br />
2. Pendrive – pojemność 128 GB, rodzaj podłączenia USB – 300 szt.<br />
3. Fidget (zabawka antystresowa typu sensorycznego) kostka antystresowa – 300 szt.<br />
4. Notes A5 w kratkę (oprawa twarda min. 80 kartek) – 300 szt.<br />
Zakupione materiały będą wykorzystane podczas zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów, jako narzędzia motywacyjne i do kształtowania umiejętności praktycznych tj. notowania, prezentowania treści, zarządzania wiedzą, działań profilaktycznych i prozdrowotnych poprzez dostarczenie pomocy wspierających koncentrację i redukcję stresu.</p>

<strong>Okres gwarancji</strong>: nie dotyczy
                    
        <h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>Ocena według wzoru: (najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej) × 100 pkt<br />
Dokonując oceny ofert zamawiający bierze pod uwagę cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia (suma ceny brutto zamówienia podstawowego i ceny brutto zamówienia opcjonalnego)</p>
                <p>Kompletność dok. – oferent musi dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty, m.in. formularz oferty oraz  oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych<br />
Brak podstaw do wykluczenia  – oferent musi złożyć oświadczenie potwier. brak podstaw do wykluczenia</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy w zakresie: <br />
a)	zmiana terminu wykonania zamówienia lub terminów pośrednich:<br />
-	z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów <br />
i opóźnień;<br />
-	z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania;<br />
-	na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;<br />
-	z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie - maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;<br />
-	z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności);<br />
-	na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;<br />
b) zwiększenie wartości zamówienia o 30% w stosunku do pierwotnej wartości – liczby zamawianych materiałów, a co za tym idzie wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie ze stawką jednostkową wskazaną w formularzu ofertowym, w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji, zmiany wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zwiększenia grupy docelowej - uczestników projektu.</p>
    </div>