Dostawa monitorów interaktywnych 75" 4 szt.

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Dostawa monitorów interaktywnych 75" 4 szt.
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Gdańsk
Data publikacji	2025-10-28
Data składania ofert	05/11/2025, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	302000001 Urządzenia komputerowe 302313206 Monitory dotykowe
Numer przetargu	6657316

<div>
 <h1>34/2025/DOS71 Dostawa monitorów interaktywnych do sal e-learningowych, tj. 4 szt. monitorów 75”, do siedziby Zamawiającego, UWSB Merito, Al. Grunwaldzka 238A w Gdańsku.</h1>

<h2>Załączniki</h2>
 <ul>
 <li>DOS71_34_2025_ZO_monitory interaktywne 75 4 szt 28.10.2025.pdf</li>
 <li>DOS71_34_2025 ZO_zał_nr_1 FO.docx</li>
 <li>AKTUALNY FORMULARZ OFERTY DOS71_34_2025 .docx</li>
 </ul>
 
 <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Dostawa monitorów interaktywnych 75&quot; 4 szt.</h3>
 Przedmioty zamówienia
 Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria niezbędne do ich użytkowania. W konfiguracji fabrycznej przedmiot zapytania ofertowego musi spełniać specyfikację o jakiej mowa w pkt. IV. 
Wszystkie materiały muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn., że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. 
Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. 
Wykonawca odpowiada za dostarczany asortyment w czasie transportu. 
W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 
- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub, 
- nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym lub, 
- dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych Wykonawca musi wymienić je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 
 
W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 
Zamawiający wymaga, aby sprzęt pochodził z polskiej dystrybucji. 
 
Dostawa monitorów interaktywnych do sal e-learningowych, tj.4 szt. monitorów 75”, zgodnie z poniższą specyfikacją: 
 
1.	Panel podłączeniowy od przodu monitora; 
2.	Panel IPS; 
3.	Szkło antyodblaskowe z powłoką antypołyskową; 
4.	Rozdzielczość: 3840x2160; 
5.	Kontrast: minimum 1200:1; 
6.	Jasność: minimum 550cd/m2; 
7.	Minimum 32 punkty dotyku rysikiem, palcem, w rękawiczce; 
8.	Plug &amp; Play i kompatybilność z systemami Windows i Linux; 
9.	NFC oraz czujnik ruchu PIR, 
10.	bezprzewodowe udostępnianie ekranu 
11.	Wejścia minimum: HDMI x2, DPx2, USB-C x1, MICx1, RS232 
12.	Wyjścia minimum: HDMIx1; audio, 
13.	Głośniki 2x20W 
14.	Kamera UHD z min kątem 120 stopni i zasięgiem min 8m; z wbudowanym mikrofonem z zasięgiem min 4m; zoom cyfrowy min x5 
15.	Uchwyt elektryczny VESA 800x600 mm. Wyposażony w łatwy system montażowy, oparty na uchwytach &quot;pociągnij i zwolnij&quot; oraz przewodowego pilota. Wyświetlacze powinny umożliwiać użytkownikom sterowanie wysokością z poziomu samego ekranu. Dzięki możliwości zapisania 2 wstępnych ustawień wysokości, różni użytkownicy mogą szybko dostosować pozycję ekranu do swoich potrzeb. Zakres regulacji od centrum ekranu w zakresie 85-175 cm 
16.	wbudowany komputer w kieszeni OPS: Intel® Core™ i5-12450H (12th Gen), TPM 2.0 (Trusted Platform Module); Windows 11 IoT Enterprise lub równoważny; 
17.	RAM, SSD min 256GB, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, USB 3.0 x4, 3.2 (Type C) x1; 1xDP Out; 1xHDMI out, 1xaudio out, 1xMIN in. 
18.	wbudowany zestaw 8 mikrofonów; 
19.	Gwarancja: minimum 36 miesięcy.

Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy
 
 <h2>Kryteria oceny</h2>
 Kryterium oceny – cena ofertowa brutto* – 100%: 
*pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)
 
 <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1.	zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich: 
a.	z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów 
i opóźnień; 
b.	z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania; 
c.	na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji; 
d.	z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie -maksymalnie o czas trwania tych przyczyn; 
e.	z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności) 
f.	na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres; 
g.	konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia spowodowana obiektywnymi czynnikami, leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowanej przyczynami niezależnymi od stron umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie; 
2.	polegających na dostarczeniu monitorów interaktywnych innego typu i modelu niż zaoferowany, w przypadku gdy monitor interaktywny wskazany w Formularzu Ofertowym w okresie realizacji zamówienia stanie się trudno dostępny na rynku lub zostanie wycofany przez producenta (po uprzednim wiarygodnym uzasadnieniu); dostarczenie monitora interaktywnego innego niż zaoferowany w Formularzu Ofertowym będzie dopuszczalne pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz wykazania przez Wykonawcę, że jest on o porównywalnej funkcjonalności i posiada parametry nie gorsze od monitora interaktywnego zaoferowanego; zmiana typu i modelu monitora interaktywnego nie może powodować zmiany ceny jednostkowej brutto za monitor. 
Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1.	zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich: 
a.	z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów 
i opóźnień; 
b.	z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania; 
c.	na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji; 
d.	z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie -maksymalnie o czas trwania tych przyczyn; 
e.	z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności) 
f.	na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres; 
g.	konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia spowodowana obiektywnymi czynnikami, leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowanej przyczynami niezależnymi od stron umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie; 
2.	polegających na dostarczeniu monitorów interaktywnych innego typu i modelu niż zaoferowany, w przypadku gdy monitor interaktywny wskazany w Formularzu Ofertowym w okresie realizacji zamówienia stanie się trudno dostępny na rynku lub zostanie wycofany przez producenta (po uprzednim wiarygodnym uzasadnieniu); dostarczenie monitora interaktywnego innego niż zaoferowany w Formularzu Ofertowym będzie dopuszczalne pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz wykazania przez Wykonawcę, że jest on o porównywalnej funkcjonalności i posiada parametry nie gorsze od monitora interaktywnego zaoferowanego; zmiana typu i modelu monitora interaktywnego nie może powodować zmiany ceny jednostkowej brutto za monitor.
 </div>