Remont i adaptacja pomieszczeń na 3 i 4 piętrze w budynku C

Roboty budowlane

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tytuł	Remont i adaptacja pomieszczeń na 3 i 4 piętrze w budynku C
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Gdańsk
Data publikacji	2025-07-30
Data składania ofert	13/08/2025, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 454300000 Pokrywanie podłóg i ścian 454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 454100004 Tynkowanie 453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 453200006 Roboty izolacyjne 453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer przetargu	6435171

<div>
    <h1>Remont i adaptacja pomieszczeń na 3 i 4 piętrze w budynku C UWSB Merito w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 238A.</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><span class="was-link">DOS71_13_2025_ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf</span></li>
            <li><span class="was-link">DOS71_13_2025_zał.1 FORMULARZ OFERTOWY .docx</span></li>
            <li><span class="was-link">DOS71_13_2025_zał.2 WYKAZ DOŚWIADCZENIA.docx</span></li>
            <li><span class="was-link">DOS71_13_2025_ zał.3 OPZ.pdf</span></li>
            <li><span class="was-link">AW.01 AKTUALNE POMIESZCZENIE 3 PIĘTRO</span></li>
            <li><span class="was-link">AW.O3 .PDF</span></li>
            <li><span class="was-link">AW.04.PDF</span></li>
            <li><span class="was-link">AW.05.PDF</span></li>
            <li><span class="was-link">AW.06.PDF</span></li>
            <li><span class="was-link">AW.07.PDF</span></li>
            <li><span class="was-link">AW.08 AKTUALNE POMIESZCZENIE 4 PIĘTRO.PDF</span></li>
            <li><span class="was-link">AW.10.PDF</span></li>
            <li><span class="was-link">AW.11.PDF</span></li>
            <li><span class="was-link">AW.12.PDF</span></li>
            <li><span class="was-link">AW.13.PDF</span></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Remont i adaptacja pomieszczeń na 3 i 4 piętrze w budynku C </h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Przedmiotem zamówienia jest remont i adaptacja części istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na III i IV piętrze w budynku „C”, adres al. Grunwaldzka 238A Gdańsk. <br />
Z przestrzeni na III piętrze zostaną wydzielone:<br />
- 2 sale e-learningowe<br />
- korytarz<br />
- strefa wyciszenia<br />
Z przestrzeni na IV piętrze zostaną wydzielone:<br />
- 2 sale e-learningowe<br />
- korytarz<br />
- strefa rodzica<br />
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja techniczna zostały określone w Załączniku nr 3 oraz w schematach aranżacji wnętrz do niniejszego zapytania ofertowego. <br />
</p>

<strong>Okres gwarancji</strong>: 36 miesiące na wykonane prace adaptacyjne
                    
        <h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>K1 – Cena ofertowa brutto* – 100%:<br />
*pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  <br />
1.	zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich: <br />
a.	z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów  <br />
i opóźnień; <br />
b.	z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania; <br />
c.	na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji; <br />
d.	z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie -maksymalnie o czas trwania tych przyczyn; <br />
e.	z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności) <br />
f.	na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres; <br />
g.	konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia spowodowana obiektywnymi czynnikami, leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowanej przyczynami niezależnymi od stron umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie;<br />
2.	zmiana wynagrodzenia wykonawcy z powodu wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których zamawiający pomimo należytej staranności nie mógł przewidzieć, na podstawie podpisanego przez Strony protokołu konieczności, o mniej niż 15 % wartości pierwotnej umowy.</p>
    </div>