Dostawa 2 czteroosobowych kabin akustycznych

Maszyny przemysłowe, armatura

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Dostawa 2 czteroosobowych kabin akustycznych
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Gdańsk
Data publikacji	2025-07-23
Data składania ofert	31/07/2025, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	429922008 Komora dźwiękoszczelna
Numer przetargu	6418153

<div>
    <h1>Dostawa 2 czteroosobowych kabin akustycznych do siedziby Zamawiającego.</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><span class="was-link">15_25_ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf</span></li>
            <li><span class="was-link">15_25 ZO_zał_nr_1 FORMULARZ OFERTOWY.docx</span></li>
            <li><span class="was-link">15_25_ZO_zał_nr_2 WYKAZ DOSTAW .docx</span></li>
            <li><span class="was-link">15_25_ZO_zał_nr_3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PPRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 23.07.25.pdf</span></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Dostawa 2 czteroosobowych kabin akustycznych </h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Dostawa 2 sztuk czteroosobowych kabin akustycznych do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. </p>

<strong>Okres gwarancji</strong>: minimum 24 miesiące
                    
        <h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>K1 – Cena ofertowa brutto* – 100%:<br />
*szczegółowe warunki zostały określone w części XIV. KRYTERIUM OCENY I SPOSÓB OCENY</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  <br />
1.	zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich: <br />
a.	z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów  <br />
i opóźnień; <br />
b.	z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania; <br />
c.	na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji; <br />
d.	z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie -maksymalnie o czas trwania tych przyczyn; <br />
e.	z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności) <br />
f.	na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres; <br />
g.	konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia spowodowana obiektywnymi czynnikami, leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowanej przyczynami niezależnymi od stron umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie;<br />
2.	polegających na dostarczeniu kabin innego typu i modelu niż zaoferowany, w przypadku gdy kabina wskazana w formularzu ofertowym w okresie realizacji zamówienia stanie się trudno dostępna na rynku lub zostanie wycofana przez producenta (po uprzednim wiarygodnym uzasadnieniu); dostarczenie kabiny innej niż zaoferowana w formularzu ofertowym będzie dopuszczalne pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz wykazania przez Wykonawcę, że jest ona o porównywalnej funkcjonalności i posiada parametry nie gorsze od kabiny akustycznej zaoferowanej; zmiana typu i modelu kabiny nie może powodować zmiany ceny jednostkowej brutto  za kabinę.</p>
    </div>