Modernizacja Centrum Medycznego SABAME w Rzeszowie.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tytuł	Modernizacja Centrum Medycznego SABAME w Rzeszowie.
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Rzeszów
Data publikacji	2025-06-04
Data składania ofert	24/06/2025, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	450000007 Roboty budowlane 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 452150007 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
Numer przetargu	6301871

<div>
    <h1>Zapytanie ofertowe na modernizację Centrum Medycznego SABAMED przy ul. Siemiradzkiego 6 w Rzeszowie.</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><span class="was-link">Zapytanie ofertowe na roboty budowlane</span></li>
            <li><span class="was-link">Załącznik nr 1. Formularz oferty</span></li>
            <li><span class="was-link">Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym</span></li>
            <li><span class="was-link">Załącznik nr 3. Wzór umowy</span></li>
            <li><span class="was-link">Załącznik nr 4. Wykaz robót budowlanych</span></li>
            <li><span class="was-link">Załącznik nr 5. Wykaz osób</span></li>
            <li><span class="was-link">Załącznik nr 6. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej</span></li>
            <li><span class="was-link">Załącznik 7_1.Dokumentacja projektowa</span></li>
            <li><span class="was-link">Załącznik 7_2.Dokumentacja projektowa</span></li>
            <li><span class="was-link">Załącznik 7_3.Dokumentacja projektowa</span></li>
            <li><span class="was-link">Załącznik 7_4.Dokumentacja projektowa</span></li>
            <li><span class="was-link">Załącznik 7_5.Dokumentacja projektowa</span></li>
            <li><span class="was-link">Załącznik 7_6.Dokumentacja projektowa</span></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Modernizacja Centrum Medycznego SABAME w Rzeszowie.</h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w Centrum Medycznym SABAMED w Rzeszowie przy ul. Siemiradzkiego 6, niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót na podstawie art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418). <br />
Zakres prac obejmuje przebudowę podjazdu od strony frontowej budynku oraz od strony dziedzińca, z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wymianę drzwi zewnętrznych na automatycznie otwierane oraz wymianę 22 drzwi wewnętrznych (o szerokości 90 cm w gabinetach oraz 100 cm w toaletach dla osób  z niepełnosprawnościami), montaż okładzin ściennych na powierzchni 300 m² w celu poprawy kontrastu i ułatwienia poruszania się osobom słabowidzącym/niedowidzącym, malowanie sufitów i powierzchni powyżej okładzin (2000 m²), wymianę oświetlenia w korytarzach, likwidację barier architektonicznych wynikających z braku kontrastu na narożnikach, wymianę wykładzin podłogowych na powierzchni 400 m² wraz z wykonaniem wylewki samopoziomującej o grubości 3–5 mm oraz modernizację trzech toalet dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującymi „Standardami dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami”.<br />
<br />
UWAGA! <br />
<br />
Z uwagi na prowadzenie prac w obiekcie czynnym, roboty powinny być organizowane w sposób zapewniający ciągłość pracy Centrum Medycznego SABAMED, minimalizując uciążliwość prowadzonych prac oraz zachowanie porządku. Kolejność i sposób wykonywania robót będą odbywać się zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym o którym mowa w §1 ust. 5 wzoru umowy. <br />
Roboty mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 6:00, oraz w soboty przez całą dobę.<br />
Termin realizacji do 30.11.2025 r. </p>

<strong>Okres gwarancji</strong>: Wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat. 
                    
        <h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>Zamawiający będzie oceniał oferty  według dwóch kryteriów:<br />
Cena – waga kryterium 100% <br />
Liczba punków = (Cmin/Cof)x100xwaga <br />
gdzie:<br />
Cmin – najniższa cena z spośród wszystkich ofert<br />
Cof - cena podana w badanej ofercie</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności oraz mogą być dokonane wyłącznie w następujących okolicznościach:<br />
1.1 zmiany terminu wykonania umowy  - nieprzekazanie przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w  umowie, wystąpienie zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, pandemia, itp.), wystąpienie warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, mróz, powódź, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz ich odbiór, konieczność wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy, konieczności dokonania zmian w przedmiarze robót, opóźnień w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub/i innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.), wystąpienie nieprzewidzianych robót ziemnych, wystąpienie robót dodatkowych, wcześniejsze zakończenie robót przez Wykonawcę o ile Zamawiający posiada dostępne środki na zapłatę wynagrodzenia, braku środków finansowych na realizację inwestycji;<br />
oraz gdy pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach, zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych lub przedłuża się termin bieżącego ich uzgodnienia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac lub uzgodnień trwających powyżej 5 dni, wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy, zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy.<br />
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu  przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.<br />
Opóźnienia, o których mowa w pkt 1.1. lit a-d muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie, których, strony ustalą nowe terminy.<br />
1.2 zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku: <br />
a) koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, <br />
b) konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,<br />
c) zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. <br />
Będą to przykładowo okoliczności:<br />
a) powodujące poprawienie parametrów technicznych, <br />
b) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, braku dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów,<br />
c) konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,<br />
d) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,<br />
e) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (§ 3571 kc).<br />
1.3 zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.<br />
1.4 zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT, ograniczenia zakresu robót oraz uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego.<br />
1.5 zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 1 ust 5 umowy. <br />
2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 lub 1.5 nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian i nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w celu ich dokonania. <br />
3.  Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót, jeżeli będzie to uzasadnione względami techniczno-ekonomicznymi, przy czym zmniejszenie zakresu robót nie może przekroczyć 30% wartości umowy.</p>
    </div>