Wdrożenie wypożyczalni e-booków i audiobooków

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Zamówienia łączone
Tytuł	Wdrożenie wypożyczalni e-booków i audiobooków
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Polska
Data publikacji	2025-05-26
Data składania ofert	03/06/2025, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	481600007 Pakiety oprogramowania bibliotecznego 481610004 Biblioteczny system zarządzania 723220008 Usługi zarządzania danymi 723170000 Usługi przechowywania danych
Numer przetargu	6278223

<div>
    <h1>FERS_Wdrożenie wypożyczalni e-booków i audiobooków</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/2059084">Załącznik nr 1_Formularz ofertowy</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/2059087">Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/2059089">Załącznik nr 3_Oświadczenie wykonawcy</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/2059090">Załącznik nr 4_Wykaz usług</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/2062948">Załącznik nr 5_wzór umowy</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/2062950">Zapytanie ofertowe nr FERS.0023/6/2025/BK</a></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Wdrożenie wypożyczalni e-booków i audiobooków</h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Zamawiający Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty pn. Wdrożenie wypożyczalni e-booków i audiobooków, w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu bez barier = Niezależność, Uczestnictwo, Inkluzywność” (nr FERS.03.01-IP.08-0023/24-00) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.<br />
<br />
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, na podstawie „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z 18 listopada 2022r. oraz z umową o dofinansowanie projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.<br />
<br />
Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dn. 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.<br />
<br />
Przedmiot zamówienia  jest  związany  z  realizowaną  przez  Zamawiającego działalnością dydaktyczno-edukacyjną.<br />
<br />
Cel zamówienia <br />
<br />
Celem zamówienia jest zapewnienie równego dostępu do zasobów bibliotecznych w formie cyfrowej na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, w tym e-booków oraz audiobooków, dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. Wdrożenie wypożyczalni e-booków i audiobooków w modelu wielobibliotecznym, zintegrowanej z systemem PROLIB spełniającym wymagania standardu WCAG 2.1 na poziomie AA, ma na celu eliminowanie barier w dostępie do wiedzy i informacji, ułatwiając korzystanie z usług bibliotecznych osobom ze szczególnymi potrzebami.<br />
</p>

<h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100 pkt = 100%, oceniane na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Oferenta, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: <br />
1. zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich:<br />
a) z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;<br />
b) z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania;<br />
c) na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;<br />
d) z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie -maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;<br />
e) z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności)<br />
f) na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;<br />
g) konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia spowodowana obiektywnymi czynnikami, leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowanej przyczynami niezależnymi od stron umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w  pierwotnie określonym czasie.</p>
    </div>