Dostęp do platformy elearning wraz z opracowaniem materiałów

Szkolenia i Edukacja

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	Dostęp do platformy elearning wraz z opracowaniem materiałów
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Legnica
Data publikacji	2025-05-13
Data składania ofert	20/05/2025, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	720000005 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 722129314 Usługi opracowywania oprogramowania szkoleniowego 722121907 Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego 804200004 Usługi e-learning 923122106 Usługi świadczone przez autorów
Numer przetargu	6249211

<div>
    <h1>Dostęp do platformy e-learningowej i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania platformy zawierającej treści dydaktyczne z 8 obszarów kompetencji dla 400 użytkowników.</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/2036066">zapytanie ofertowe</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/2036067">Załącznik nr 1_Przedmiot zamówienia</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/2036068">Załącznik nr 2_Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zadania</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/2036069">Załącznik nr 3_Wykaz doświadczenia</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/2036070">Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/2036071">Załącznik nr 5_Formularz oferty</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/2036072">Załącznik nr 6_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/2036073">Załącznik nr 7_Oswiadczenie wykonawcy w spr. rozporządzenia Rady UE nr 883_2014 z dn. 31.07.2024r.</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/2036074">Załącznik nr 8_Wykaz osób</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/2036076">Załącznik nr 9_Klauzula obowiązująca dla EFS+</a></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Dostęp do platformy elearning wraz z opracowaniem materiałów</h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Dostęp do platformy e-learningowej i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania platformy zawierającej treści dydaktyczne z 8 obszarów kompetencji dla 400 użytkowników</p>

<h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>a.	W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za całość przedmiotu zamówienia.</p>
                <p>b.	W Kryterium „Zapewnienie min. 1 osoby z orzeczoną niepełnosprawnością” Oferent zapewni jedną taką osobę, która będzie brała udział w realizacji zamówienia. Oferent, który spełni to kryterium otrzyma 40 pkt.</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy <br />
w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:<br />
a.	konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia:<br />
•	z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;<br />
•	na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;<br />
•	z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie - maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;<br />
•	z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności);<br />
•	na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;<br />
b.	zwiększenia lub zmniejszenia pierwotnej wartości zamówienia o 20% w przypadku wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, a co za tym idzie odpowiednio wydłużeniu lub skrócenia okresu dostęp do platformy i aplikacji oraz zwiększeniu lub zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie ze średnią wynikającą <br />
z pierwotnego wynagrodzenia wykonawcy za przygotowanie i dostęp do platformy <br />
i miesięcy, na który pierwotnie został udzielony dostęp do platformy,<br />
c.	wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające.<br />
d.	zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny), o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w terminie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.<br />
e.	zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.<br />
f.	wystąpienia siły wyższej, która będzie miała wpływ na termin realizacji i przedmiot Zamówienia, co zostanie odpowiednio udokumentowane przez stronę wnioskującą o zmianę. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź okoliczności, niezależne od Stron, a których żadna ze stron umowy nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, takie jak działania władz publicznych, działania wojenne, ataki terrorystyczne, strajk – z wyłączeniem strajku u Wykonawcy, klęski żywiołowe jak powódź, huragan, pożar, epidemia itp. zdarzenia, a także przypadki losowe związane z osobami kluczowymi dla realizacji przedmiotu Zamówienia.<br />
g.	powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.<br />
h.	stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest niezgodne z prawem, zasadami realizacji Programu, z którego finansowane jest Zamówienie.<br />
i.	konieczności ograniczenia zamówienia wobec ujawnienia nowych okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.</p>
    </div>