„KOMORA ŚRUTOWNICZA"

Maszyny przemysłowe, armatura

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	„KOMORA ŚRUTOWNICZA"
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Dąbrówka-Ług
Data publikacji	2025-04-15
Data składania ofert	23/04/2025, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	420000006 Maszyny przemysłowe 429900002 Różne maszyny specjalnego zastosowania 421131706 Urządzenia wirnikowe
Numer przetargu	6193152

<div>
    <h1>„KOMORA ŚRUTOWNICZA&quot;</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1981813">00 ogłoszenie</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1981814">01 oferta</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1981815">02 oswiadczenie</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1981816">03 RODO</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1981817">04 doswiadczenie</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1981818">05 oswiadczenie 2</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1981819">06 umowa</a></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>„KOMORA ŚRUTOWNICZA&quot;</h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Przedmiotem Zamówienia jest:  zakup, dostawa, montaż i uruchomienie komory śrutowniczej <br />
Podstawowe wymagania i parametry techniczne maszyny:<br />
a)	wymiary komory roboczej szerokość 4m x16m wysokość około 4m<br />
b)	podłoga zgarniająca 15,5m dł. x 3.9m szerokości <br />
c)	torowisko o długości 52m<br />
d)	wózek transportowy x2szt <br />
e)	separator odpadów <br />
f)	wyposażona w filtry, wentylacja, oświetlenie, <br />
g)	podajnik zasypu wraz z zasobnikiem 5t <br />
h)	zestaw do piaskowania 200l , syfon, węże . reduktor z filtrem do hełmu res układ regulacyjny ciśnienia powietrza<br />
i)	dźwignia sterująca <br />
j)	wąż sterujący min. 20 metrów<br />
k)	cyklonowy separator wilgoci<br />
l)	kompresor od 8-10m3 max 55kw + zbiornik na powietrze 4000l dokumenty UDT<br />
m)	wciągarka 1000kg w środku komory do przekręcania elementów <br />
n)	komora będzie stać na zewnątrz (na powietrzu) wiec musi spełniać wymogi w zakresie szczelności przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi.<br />
INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ OGŁOSZENIA JEST ZAŁĄCZONY WZÓR UMOWY Z WYKONAWCĄ (załącznik nr 6) – wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o akceptacji wzoru umowy. (załącznik nr 5)<br />
Kod CPV: <br />
42000000-6 Maszyny przemysłowe <br />
42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania <br />
42113170-6- Urządzenia wirnikowe<br />
UWAGA!: W każdym przypadku, gdy w treści dokumentacji projektowej lub innym dokumencie przekazanym przez Zamawiającego, przy opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazaniem  producenta, nazwy własnej wyrobu (produktu, materiału itp.) lub innego wyróżnika, który identyfikuje konkretny wyrób, Oferent ma prawo zaoferować produkt (wyrób/ urządzenie)  równoważny. Posłużenie się w opisie przedmiotu zamówienia wskazanymi powyżej  określeniami  miało na celu wyłącznie wskazanie produktu, którego parametry stanowią wymagany poziom  (standard) jakości. <br />
</p>

<strong>Okres gwarancji</strong>: w ogłoszeniu
                    
        <h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>a)	Cena brutto – waga punktowa 60 pkt. (60%)</p>
                <p>b)	Gwarancja w zakresie całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego - waga punktowa - 20 pkt. (20%)</p>
                <p>c)	Termin  - Wymagany okres realizacji to 30.07.2025 r. <br />
Szczegóły w ogłoszeniu</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej  z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w  następującym zakresie i sytuacjach: <br />
1. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT); <br />
2. zmiana terminu realizacji Zamówienia – jeżeli będzie ona wynikać z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy, w szczególności jeżeli ulegnie zmianie harmonogram realizacji projektu, w  ramach którego udzielane jest zamówienie, ulegną zmianie przepisy prawa mające wpływ na  realizację zamówienia, zadziała siła wyższa, Zamawiający zostanie zobowiązany przez  instytucję finansującą projekt do wprowadzenia w nim zmian wpływających na realizację zamówienia, realizacja zamówienia będzie zależeć od uzyskania zgody instytucji finansującej lub innej uprawnionej instytucji, powtórzenia niektórych czynności lub zmiany formuły realizacji Zamówienia; <br />
3. zmiana zakresu rzeczowego zamówienia lub parametrów technicznych przedmiotu Zamówienia wynikająca z obiektywnych przyczyn, lub wynikająca z rekomendacji instytucji  finansującej projekt; <br />
4. zmiana sposobu realizacji Zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z decyzji instytucji finansującej realizację projektu, w ramach którego udzielane  jest Zamówienie, zobowiązującej Zamawiającego do wprowadzenia zmian w projekcie skutkujących koniecznością zmian w umowie z Wykonawcą; <br />
5. zmiany wymienione w sekcji 3.2.4 pkt 4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w tym: <br />
a. zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: <br />
− zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, <br />
− zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,<br />
− wartość zmian nie przekracza 50% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w umowie. <br />
b. zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie  następujące warunki: <br />
− konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, <br />
− wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie <br />
c. zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest  mniejsza niż 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 140 000 EUR w przypadku  dostaw i usług i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej  pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku  zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej  pierwotnie w umowie. <br />
Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień  zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. <br />
Zmiany umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość  ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na  realizację przedmiotu Zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe. <br />
Zamawiający  zastrzega, że przewidziane w umowie kary umowne nie będą wyłączały możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych (kary umowne  zaliczalne). <br />
Warunkiem wystawienia przez Oferenta faktur (o ile nie dotyczą zaliczki) będą  podpisane przez Zamawiającego protokoły odbiorów „bez zastrzeżeń”. <br />
Zapłata będzie  następowała na podstawie faktur doręczonych Zamawiającemu, na rachunki bankowe widniejące  na tzw. „białej liście” (w przypadku podmiotów mających siedzibę w Polsce), pod rygorem prawa  wstrzymania zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający przewiduje termin płatności faktury do 30 dni od daty doręczenia danej faktury. Oferent będzie ponosił pełną odpowiedzialność za  niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Oferent będzie ponosił odpowiedzialność za  zaniechania i działania podwykonawców i dostawców, jak za własne. Zamawiający zastrzega, że wprowadzone w umowie dla Oferenta kary umowne, które będą mogły być potrącane z  wynagrodzenia lub zabezpieczenia (o ile będzie ustanowione) Oferenta, na co Oferent wyrazi  zgodę. <br />
Zamawiający przewiduje, że w umowie mogą zostać zawarte zapisy dotyczące złożenia  przez Oferenta zabezpieczenia, zgodnie z Rozdział VI ust. 2 Zapytania ofertowego. Zamawiający  przewiduje, że w umowie zostaną zawarte zapisy dotyczące udzielenia przez oferenta gwarancji na  wykonane prace i zrealizowane dostawy ( stanowiące przedmiot umowy), liczonej od daty  podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy z klauzulą „bez  zastrzeżeń”. Język umowy polski i prawo polskie. W przypadku sporządzania umowy w dwóch  wersjach językowych, jedną z wersji będzie wersja w języku polskim, w takiej sytuacji  obowiązującą jest wersja umowy w języku polskim. Właściwy do rozstrzygania sporów sąd  powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego. <br />
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu i szkolenia do pracowników z zakresu obsługi maszyny. <br />
W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.<br />
Maksymalna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia nie może przekroczyć 10 % wartości umowy<br />
<br />
za odstąpienie od umowy  przez  którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto.</p>
    </div>