Remont i dostosowanie toalet dla OzN na UWSB Merito w Pozn.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tytuł	Remont i dostosowanie toalet dla OzN na UWSB Merito w Pozn.
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Polska
Data publikacji	2025-04-15
Data składania ofert	08/05/2025, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 454300000 Pokrywanie podłóg i ścian 454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 454100004 Tynkowanie 453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 453200006 Roboty izolacyjne 453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer przetargu	6192580

<div>
    <h1>Remont i dostosowanie toalet dla OzN na UWSB Merito w Poznaniu.</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1981018">Zapytanie ofertowe</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1981019">Załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1981020">Załącznik nr 2 Formularz ofertowy</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1981021">Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1981022">Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1981024">Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1981025">Załącznik nr 6 Wykaz osób</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1981026">Załącznik nr 7 Wzór umowy</a></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Remont i dostosowanie toalet dla OzN na UWSB Merito w Pozn.</h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Zamawiający Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (UWSB Merito w Poznaniu) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu toalet na I piętrze oraz na parterze w budynku administracyjno-dydaktycznym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7 w zakresie ujętym w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze prac.<br />
Na zamówienie składa się:  <br />
• Remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami (OZN) na I piętrze oraz wydzielenie osobnej toalety dla OZN z istniejącej toalety damskiej na parterze budynku. Remont jest finansowany ze środków projektu „Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu bez barier = Niezależność, Uczestnictwo, Inkluzywność”, (FERS.03.01-IP.08-0023/24-00) współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Społecznego Plus (część A prac), <br />
• Remont toalet na I piętrze i na parterze wraz z wydzieleniem pomieszczenia gospodarczego istniejącej toalety damskiej na parterze. Remont jest finansowany ze środków własnych Zamawiającego (część B prac).<br />
<br />
Zakresy rzeczowe przypisane do poszczególnych z prac (A i B) zostały określone w  przedmiarze robót.  <br />
<br />
W przypadku, gdy dany zapis zapytania ofertowego odnosi się do jednego z wyżej wymienionych zakresów prac, informacja ta została wskazana bezpośrednio przy danym zapisie. W sytuacji, gdy zapis nie zawiera odniesienia do konkretnych prac, należy go traktować jako mający zastosowanie do całego zamówienia.<br />
<br />
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, na podstawie „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z 14 marca 2025r. oraz z umową o dofinansowanie projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.<br />
<br />
Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dn. 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.<br />
<br />
Zamawiający udostępnił przedmiary robót wyłącznie w celu ułatwienia sporządzenia oferty i oszacowania zakresu robót. <br />
<br />
Przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy, zaś Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wyliczenia wartości prac.<br />
<br />
Celem zamówienia w części finansowanej ze środków projektu, w tym ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego Plus, jest dostosowanie pomieszczeń do potrzeb OoSP, w tym OzN w budynku Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7. <br />
W ramach tych prac zapewnione zostaną rozwiązania architektoniczne umożliwiające bezpieczne i komfortowe korzystanie z przestrzeni osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z obowiązującymi Standardami architektonicznymi na podstawie „Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027” z 10 marca 2025r.<br />
<br />
</p>

<h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 70 pkt = 70%, oceniane na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia</p>
                <p>Kryterium jakościowe - Gwarancja – maksymalna liczba punktów wynosi 15 pkt (15%): •	(Ogof/Ogmax) x 15<br />
Gdzie:<br />
Ogof – okres gwarancji oferty badanej; <br />
Ogmax – najdłuższy okres gwarancji</p>
                <p>Kryt. jakościowe-dośw. os. wyzn. na stanowisko kier. robót w zakresie realizacji robót bud. odpowiadających swoim rodzajem przedm. zam., zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, max liczba pkt.= 15 pkt (15%): <br />
do 5 lat = 0 pkt, 5 - 7 lat = 5 pkt, 7 i więcej = 15 pkt</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Oferenta, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: <br />
1.	zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich:<br />
a)	z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów <br />
i opóźnień;<br />
b)	z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania;<br />
c)	na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;<br />
d)	z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie -maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;<br />
e)	z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności)<br />
f)	na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;<br />
g)	konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia spowodowana obiektywnymi czynnikami, leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowanej przyczynami niezależnymi od stron umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie.</p>
    </div>