Zakup i dostawa 31 sztuk zestawów komputerów stacjonarnych

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Zakup i dostawa 31 sztuk zestawów komputerów stacjonarnych
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Wrocław
Data publikacji	2025-04-15
Data składania ofert	26/04/2025, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	302000001 Urządzenia komputerowe 302313000 Monitory ekranowe
Numer przetargu	6192544

<div>
    <h1>jest zakup i dostawa 31 sztuk zestawów komputerów stacjonarnych złożonych z jednostki centralnej, myszy, klawiatury i monitora</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1980303">Zapytanie ofertowe</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1980305">Załącznik nr 1 - formularz oferty</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1980307">Załącznik nr 2 - oświadczenia</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1980308">Załącznik nr 3</a></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Zakup i dostawa 31 sztuk zestawów komputerów stacjonarnych</h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 31 sztuk zestawów komputerów stacjonarnych złożonych z jednostki centralnej, myszy, klawiatury i monitora, nowych, nieużywanych, zgodnych z podaną specyfikacją, spełniające wymogi zamawiającego o następujących lub równoważnych parametrach:</p>

<strong>Okres gwarancji</strong>: 60 miesięcy
                    
        <h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>Ocena według wzoru: (najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej) × 80 pkt</p>
                <p>Termin dostawy - - do 42 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt <br />
- od 43 do 49 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt<br />
- od 50 do 56 dni od dnia podpisania umowy  - 0 pkt</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy w zakresie: <br />
a)	zmiana terminu wykonania zamówienia lub terminów pośrednich:<br />
-	z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów <br />
i opóźnień;<br />
-	z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania;<br />
-	na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;<br />
-	z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie - maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;<br />
-	z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności);<br />
-	na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;<br />
b)	polegających na dostarczeniu typów i modeli urządzeń innych niż zaoferowane, w przypadku gdy urządzenia wskazane w formularzu ofertowym w okresie realizacji zamówienia staną się trudno dostępne na rynku lub zostaną wycofane przez producenta (po uprzednim wiarygodnym uzasadnieniu); dostarczenie urządzeń innych niż zaoferowane w formularzu ofertowym będzie dopuszczalne pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz wykazania przez Wykonawcę, że są one o porównywalnej funkcjonalności i posiadają parametry nie gorsze od urządzeń zaoferowanych; zmiana typów i modeli urządzeń nie może powodować zmiany ceny jednostkowych za urządzenia.</p>
    </div>