Nabycie formy wtryskowej w ilości 1 szt.

Maszyny przemysłowe, armatura

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Nabycie formy wtryskowej w ilości 1 szt.
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Bydgoszcz
Data publikacji	2025-03-28
Data składania ofert	29/04/2025, Godzina 12:00
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	420000006 Maszyny przemysłowe
Numer przetargu	6153218

<div>
    <h1>Zapytanie ofertowe nr 1/2025_Przedmiotem zamówienia jest nabycie nabycie formy wtryskowej wykonanej wg projektu 9132 w ilości 1 szt. o parametrach technicznych równych bądź równoważnych w stosunku do przedstawionych w projekcie.</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1940926">Zapytanie ofertowe</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1940928">Załącznik nr 1 i 2</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1940929">Załącznik nr 3</a></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Nabycie formy wtryskowej w ilości 1 szt. </h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS<br />
Przedmiotem zamówienia jest nabycie formy wtryskowej wykonanej wg projektu 9132 w ilości 1 szt. o parametrach technicznych równych bądź równoważnych w stosunku do przedstawionych w projekcie.<br />
<br />
Projekt zostanie wysłany mailowo, po wcześniejszym otrzymaniu od potencjalnego oferenta podpisanej umowy o zachowaniu poufności, będącej załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania. Adres mailowy należy wpisać w umowie o zachowaniu poufności.<br />
<br />
Płatności dokonywane będą na podstawie wystawionych faktur VAT.  <br />
<br />
Przedmiot zamówienia określają kody:<br />
Kod CPV 42000000-6: Maszyny przemysłowe<br />
<br />
<br />
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA<br />
Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia w ciągu 16 tygodni od podpisania umowy. <br />
Koszt dostawy po stronie zamawiającego.<br />
</p>

<h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>Cena oferowana netto – waga: 100%. Punktacja za cenę będzie obliczana na postawie wzoru:<br />
K = Cn x waga / Cr<br />
K- otrzymane punkty<br />
Cn – łączna cena netto oferty z najniższą ceną<br />
Cr – łączna cena netto oferty rozpatrywanej</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>1.	Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.<br />
2.	Dopuszczalne zakres zmian obejmuje:<br />
a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na<br />
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,<br />
b. zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,<br />
c. zmiany wynikające z zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;<br />
d. zmiany wynikające z powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących &quot;siłą wyższą&quot;), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;<br />
e. zmiany wynikające z zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności:<br />
• czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu<br />
zamówienia,<br />
• opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, oczekiwanie na niespodziewane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),<br />
• epidemii i innych nieprzewidzianych sytuacji w kraju (np. COVID)<br />
• przestojów, awarii i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni<br />
wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.<br />
f. w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku<br />
wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,<br />
g. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;<br />
h. zmianę wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.<br />
i. zmiany organizacyjne polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej<br />
Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywaniem przedmiotu zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie<br />
są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;<br />
j. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;<br />
k. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany kursu – przedmiot zamówienia został wyceniony w walucie obcej; <br />
3.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.</p>
    </div>