Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Roboty budowlane

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tytuł	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Suwałki
Data publikacji	2025-03-19
Data składania ofert	04/04/2025, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 452321508 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Numer przetargu	6131109

<div>
    <h1>Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody i świadczonych usług na terenie Miasta Suwałk.</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1917338">Załączniki do zapytania</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1917575">Zapytanie ofertowe</a></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej</h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Hetmańskiej w Suwałkach. Zamówienie składa się z dwóch zadań. <br />
</p>

<strong>Okres gwarancji</strong>: 36 miesięcy
                    
        <h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>cena 100%</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy (w tym sposobu realizacji), terminu i wynagrodzenia w przypadku:<br />
1) wystąpienia siły wyższej – w zakresie terminu zakończenia,<br />
a) przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności,<br />
b) Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk. <br />
O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,<br />
c) w przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji obowiązków wynikających z umowy z powodu działania siły wyższej.<br />
2) braku możliwości przekazania terenu budowy lub nieudostępnienia obiektów z winy Zamawiającego w terminie uniemożliwiającym umowne wykonanie robót – zmiana terminu,<br />
3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z normami i sztuką budowlaną) lub innych przyczyn, w tym technicznych <br />
i organizacyjnych, niezawinionych przez strony – zmiana terminu,<br />
4) wystąpienia zwłoki w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – zmiana terminu, <br />
5) wystąpienia zwłoki w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w których ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – zmiana terminu,<br />
6) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – zmiana terminu,<br />
7) rezygnacji przez Zamawiającego z zamiaru realizacji części inwestycji – zmiana wynagrodzenia,<br />
8) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług – zmiana wynagrodzenia,<br />
9) zmiany numeru rachunku bankowego  Wykonawcy i Zamawiającego – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,<br />
10)	zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,<br />
11)	zmian wynikających ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej umowy – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.<br />
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania wszelkich zmian w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych.</p>
    </div>