Dostawa 4 sztuk przenośnych walizkowych pętli indukcyjnych

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Dostawa 4 sztuk przenośnych walizkowych pętli indukcyjnych
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Polska
Data publikacji	2025-02-04
Data składania ofert	12/02/2025, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	325710006 Infrastruktura komunikacyjna 323400008 Mikrofony i głośniki 331962002 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych 331850000 Aparaty słuchowe
Numer przetargu	6032635

<div>
    <h1>Dostawa 4 sztuk przenośnych walizkowych pętli indukcyjnych.</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1814021">Zapytanie ofertowe</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1814026">Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1814032">Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1814037">Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1814039">Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1814040">Załącznik nr 5 - Wzór umowy</a></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Dostawa 4 sztuk przenośnych walizkowych pętli indukcyjnych</h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Zamawiający Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (UWSB Merito w Poznaniu) zaprasza do złożenia oferty pn. Dostawa 4 sztuk przenośnych walizkowych pętli indukcyjnych, w ramach projektu „Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu bez barier = Niezależność, Uczestnictwo, Inkluzywność”, (FERS.03.01-IP.08-0023/24-00) współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Społecznego Plus.<br />
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, na podstawie „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z 18 listopada 2022r. oraz z umową o dofinansowanie projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.<br />
Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dn. 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.<br />
Przedmiot zamówienia  jest  związany  z  realizowaną  przez  Zamawiającego działalnością dydaktyczno-edukacyjną.<br />
<br />
Celem zakupu przenośnych walizkowych pętli indukcyjnych jest wsparcie w procesie dydaktycznym i integracji społecznej osób niedosłyszących. Zakup przenośnych walizkowych pętli indukcyjnych znacząco zwiększy dostępność i komfort uczestnictwa osób niedosłyszących w zajęciach dydaktycznych oraz w życiu akademickim. Mobilność przenośnych pętli indukcyjnych ułatwi przemieszczanie ich pomiędzy salami dydaktycznymi i innymi pomieszczeniami  na terenie uczelni. Dzięki temu mogą być używane w różnych przestrzeniach, takich jak aule, sale dydaktyczne, biblioteki czy biura obsługi studentów (Biuro Rekrutacji, Dziekanat, Biuro Karier i Praktyk). </p>

<h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100 pkt = 100%,  oceniane na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia.</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Oferenta, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: <br />
1. zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich:<br />
    a) z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość <br />
        wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;<br />
    b) z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – <br />
        maksymalnie o czas jej występowania;<br />
    c) na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne         <br />
         podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas <br />
         opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;<br />
    d) z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością <br />
        realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie -maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;<br />
    e) z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym <br />
        zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania <br />
        projektu (zmiany harmonogramu płatności)<br />
     f) na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;<br />
     g) konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia spowodowana obiektywnymi czynnikami, leżącymi po stronie <br />
          Zamawiającego lub spowodowanej przyczynami niezależnymi od stron umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia <br />
          w  pierwotnie określonym czasie,<br />
2. polegających na dostarczeniu typów i modeli urządzeń  innych niż zaoferowane, w przypadku gdy urządzenia wskazane w formularzu ofertowym w okresie realizacji zamówienia staną się trudno dostępne na rynku lub zostaną wycofane przez producenta (po uprzednim wiarygodnym uzasadnieniu); dostarczenie urządzeń innych niż zaoferowane w formularzu ofertowym będzie dopuszczalne pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz wykazania przez Wykonawcę, że są one o porównywalnej funkcjonalności i posiadają parametry nie gorsze od urządzeń zaoferowanych; zmiana typów i modeli urządzeń nie może powodować zmiany ceny jednostkowych za urządzenia.</p>
    </div>