Zakup, montaż i konfiguracja zasilacza awaryjnego UPS

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Zakup, montaż i konfiguracja zasilacza awaryjnego UPS
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Tartak Brzózki
Data publikacji	2025-01-18
Data składania ofert	27/01/2025, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	302372805 Akcesoria zasilające 316825304 Awaryjne urządzenia energetyczne 351000005 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
Numer przetargu	5988309

<div>
    <h1>„Dywersyfikacja działalności i wprowadzenie nowego produktu w Dworze Afrodyta w Regionie 2 - województwo mazowieckie”</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1781784">Specyfikacja zamówienia</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1781783">Zapytanie ofertowe Dwór Afrodyta</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1781785">Formularz oferty (wzór)</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1781786">Oświadczenia oferenta</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1781787">Informacje dla oferentów</a></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Zakup, montaż i konfiguracja zasilacza awaryjnego UPS</h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Zakup, montaż i konfiguracja zasilacza awaryjnego UPS o mocy 40kW, 3 fazy </p>

<strong>Okres gwarancji</strong>: 24 miesiące
                    
        <h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>Kryterium 1: Cena netto*, waga 50 % pkt.</p>
                <p>Kryterium 2: Okres udzielonej gwarancji na zasilacz UPS, waga 30% pkt</p>
                <p>Kryterium 3: Czas reakcji w postaci wizyty pracowników serwisu na pisemne zgłoszenie awarii - realizowanej w dniach roboczych, waga 20%</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach:<br />
1.	zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);<br />
2.	zmiana terminu realizacji Zamówienia – jeżeli będzie ona wynikać z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności jeżeli ulegnie zmianie harmonogram realizacji projektu, w ramach którego udzielane jest zamówienie, ulegną zmianie przepisy prawa mające wpływ na realizację zamówienia, zadziała siła wyższa, Zamawiający zostanie zobowiązany przez instytucję finansującą projekt do wprowadzenia w nim zmian wpływających na realizację zamówienia, realizacja zamówienia będzie zależeć od uzyskania zgody instytucji finansującej lub innej uprawnionej instytucji, powtórzenia niektórych czynności lub zmiany formuły realizacji Zamówienia;<br />
3.	zmiana zakresu rzeczowego zamówienia lub parametrów technicznych przedmiotu Zamówienia wynikająca z obiektywnych przyczyn, lub wynikająca z rekomendacji instytucji finansującej projekt;<br />
4.	zmiana sposobu realizacji Zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z decyzji instytucji finansującej realizację projektu, w ramach którego udzielane jest Zamówienie, zobowiązującej Zamawiającego do wprowadzenia zmian w projekcie skutkujących koniecznością zmian w umowie z Wykonawcą;<br />
5.	zmiany wymienione w sekcji 3.2.4 pkt 4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w tym:<br />
a.	zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:<br />
	zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,<br />
	zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,<br />
	wartość zmian nie przekracza 50% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w umowie.<br />
b.	zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:<br />
	konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,<br />
	wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie<br />
c.	zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 140 000 EUR w przypadku dostaw i usług i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.<br />
<br />
Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.<br />
Zmiany umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego<br />
Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu Zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe. Warunkiem wystawienia przez Oferenta faktur (o ile nie dotyczą zaliczki) będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbiorów „bez zastrzeżeń”. Zapłata będzie następowała na podstawie faktur doręczonych Zamawiającemu, na rachunki bankowe widniejące na tzw. „białej liście” (w przypadku podmiotów mających siedzibę w Polsce), pod rygorem prawa wstrzymania zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający przewiduje termin płatności faktury nie krótszy niż 21 dni od daty doręczenia danej faktury. Oferent będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Oferent będzie ponosił odpowiedzialność za zaniechania i działania podwykonawców i dostawców, jak za własne. Zamawiający zastrzega, że wprowadzone w umowie dla Oferenta kary umowne będą mogły być potrącane z wynagrodzenia lub zabezpieczenia (o ile będzie ustanowione), na co Oferent wyrazi zgodę. Zamawiający przewiduje, że w umowie zostaną zawarte zapisy dotyczące udzielenia przez oferenta gwarancji na wykonane prace i zrealizowane dostawy (stanowiące przedmiot umowy), liczonej od daty podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy z klauzulą „bez zastrzeżeń”. Język umowy polski i prawo polskie. W przypadku sporządzania umowy w dwóch wersjach językowych, jedną z wersji będzie wersja w języku polskim, w takiej sytuacji obowiązującą jest wersja umowy w języku polskim. Właściwy do rozstrzygania sporów sąd powszechny w Warszawie.</p>
    </div>