Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych (2)

Roboty budowlane

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tytuł	Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych (2)
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Dębica
Data publikacji	2024-12-11
Kod CPV	450000007 Roboty budowlane 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 452331622 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg 452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 452323108 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Numer wyniku	5897125

<body><h1>Ogłoszenie o wykonaniu umowy<br>Roboty budowlane<br>Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych (2)</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>Gmina Miasta Dębica</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 000524648</span></h3><h3>1.4) Adres zamawiającego</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>Ratuszowa 2</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Dębica</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>39-200</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>podkarpackie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL824 - Tarnobrzeski</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>przetargi@umdebica.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>https://debica.pl/</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-f7e9102a-cc57-11ec-b879-9a86e5ac3946</span></h3><h3>2.2.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00646505</span></h3><h3>2.3.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.4.) Data ogłoszenia:<span>2024-12-11</span></h3><h2>SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA</h2><h3>3.1.) Charakter zamówienia:</h3><p>Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne</p><h3>3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>Tak</span></h3><h3>3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2022/BZP 00146149/01</span></h3><h3>3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:</h3><p>Nie</p><h3>3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:</h3><p>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</p><h3>3.6.) Rodzaj zamówienia:</h3><p>Roboty budowlane</p><h3>3.7.) Nazwa zamówienia:</h3><p>Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych (2)</p><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>Roboty budowlane polegające na  budowie drogi gminnej nr 105888 ul. Metalowców w Dębicy z drogami wewnętrznymi na terenie Dębickiego Parku Przemysłowego wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej długości ok. 1 435 mb o nawierzchni z asfaltu, budowie ścieżki rowerowej o pow. ok. 638 m2  i chodnika z kostki brukowej,  budowie odwodnienia, wyspy kanalizującej, miejsc postojowych oraz zjazdów, budowie kanału technologicznego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowie infrastruktury kolidującej.</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>45000000-7 - Roboty budowlane</span></h3><h3>3.10.) Dodatkowy kod CPV:<span><p>45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych</p><p>45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej</p><p>45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg</p><p>45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych</p><p>45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg</p></span></h3><h2>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</h2><h3>4.1.) Data zawarcia umowy:<span>2022-07-25</span></h3><h3>4.2.) Okres realizacji zamówienia:</h3>15 miesiące<h3>4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:</h3><h3>4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>Eurovia Polska S.A</span></h3><h3>4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>635-000-01-27</span></h3><h3>4.3.3.) Ulica:<span>Bielany Wrocławskie,  ul. Irysowa 1</span></h3><h3>4.3.4.) Miejscowość:<span>Kobierzyce</span></h3><h3>4.3.5.) Kod pocztowy:<span>55-040</span></h3><h3>4.3.6.) Województwo:<span>dolnośląskie</span></h3><h3>4.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>4.4.) Wartość umowy:<span>13897631,99                PLN</span></h3><h3>4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:<span>2022/BZP 00321885/01</span></h3><h2>SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY</h2><h3>5.1.) Czy umowa została wykonana:<span>Tak</span></h3><h3>5.2.) Termin wykonania umowy:<span>2024-11-15</span></h3><h3>5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:<span>Nie</span></h3><h3>5.4.) Informacje o zmianach umowy</h3><h3>5.4.1.) Liczba zmian:<span>5</span></h3><h3>5.4.2.) Numer zmiany:<span>1</span></h3><h3>5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:</h3><p>art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy</p><h3>5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:</h3><p>zmiana spowodowana opóźnieniami związanymi z uzyskaniem porozumienia z gestorami sieci oraz wysokim stanem wody gruntowej, która wymusiła wykonanie dodatkowych zabezpieczeń i igłofiltrów</p><h3>5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:</h3><p>zmiana terminu zakończenia całego zakresu robót do 31.12.2023r. spowodowana opóźnieniami związanymi z uzyskaniem porozumienia z gestorami sieci oraz wysokim stanem wody gruntowej, która wymusiła wykonanie dodatkowych zabezpieczeń i igłofiltrów, na podstawie art.455 ust. 1 pkt 1 UPzp, w oparciu o § 21 pkt. 3 Umowy nr IMI 48/2022 z dnia 25 lipca 2022r.,</p><h3>5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:<span>Nie</span></h3><h3>5.4.2.) Numer zmiany:<span>2</span></h3><h3>5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:</h3><p>art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy</p><h3>5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:</h3><p>zmiana spowodowana opóźnieniami związanymi z uzyskaniem porozumienia z gestorami sieci oraz wysokim stanem wody gruntowej, która wymusiła wykonanie dodatkowych zabezpieczeń i igłofiltrów,</p><h3>5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:</h3><p>zmiana terminu zakończenia całego zakresu robót do 30.06.2024r. spowodowana opóźnieniami związanymi z uzyskaniem porozumienia z gestorami sieci oraz wysokim stanem wody gruntowej, która wymusiła wykonanie dodatkowych zabezpieczeń i igłofiltrów, na podstawie art.455 ust. 1 pkt 1 UPzp, w oparciu o § 21 pkt. 3 Umowy nr IMI 48/2022 z dnia 25 lipca 2022r.,</p><h3>5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:<span>Nie</span></h3><h3>5.4.2.) Numer zmiany:<span>3</span></h3><h3>5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:</h3><p>art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy</p><h3>5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:</h3><p>zmiana terminu wypłacenia wynagrodzenia</p><h3>5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:</h3><p>zmiana terminu wypłacenia wynagrodzenia, na podstawie art.455    ust. 1 pkt 1 UPzp, w oparciu o § 21 pkt. 3 Umowy nr IMI 48/2022 z dnia 25 lipca 2022r.,</p><h3>5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:<span>Nie</span></h3><h3>5.4.2.) Numer zmiany:<span>4</span></h3><h3>5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:</h3><p>art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy</p><h3>5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:</h3><p>zmiana spowodowana wymogiem uzyskania licznych dodatkowych uzgodnień oraz zmian projektowych w zakresie przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej,</p><h3>5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:</h3><p>zmiana terminu zakończenia całego zakresu robót do 30.08.2024r. spowodowana wymogiem uzyskania licznych dodatkowych uzgodnień oraz zmian projektowych                  w zakresie przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej, na podstawie art.455 ust. 1 pkt 1 UPzp, w oparciu o § 21 pkt. 1 Umowy nr IMI 48/2022 z dnia 25 lipca 2022r.,</p><h3>5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:<span>Nie</span></h3><h3>5.4.2.) Numer zmiany:<span>5</span></h3><h3>5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:</h3><p>art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy</p><h3>5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:</h3><p>zmiana spowodowana podpisaniem umowy na roboty uzupełniające na wykonanie odcinków dróg B-C i F-G-H wraz z instalacjami oraz robotami towarzyszącymi, co spowodowało konieczność wstrzymania prac w podstawowym zakresie, które wynika z podłączenia sieciami podziemnymi powyższych odcinków</p><h3>5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:</h3><p>zmiana terminu zakończenia całego zakresu robót do 15.11.2024r. spowodowana podpisaniem umowy na roboty uzupełniające na wykonanie odcinków dróg B-C i F-G-H wraz z instalacjami oraz robotami towarzyszącymi, co spowodowało konieczność wstrzymania prac w podstawowym zakresie, które wynika z podłączenia sieciami podziemnymi powyższych odcinków, na podstawie art.455 ust. 1 pkt 1 UPzp, w oparciu o § 21 pkt. 3 Umowy nr IMI 48/2022                   z dnia 25 lipca 2022r.,</p><h3>5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:<span>Nie</span></h3><h3>5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<span>13897631,99                PLN</span></h3><h3>5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:<span>Tak</span></h3><h3>5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:</h3><p>w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy</p></body>