Dostęp do systemu informacji prawnej

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Dostęp do systemu informacji prawnej
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Wrocław
Data publikacji	2024-12-10
Data składania ofert	18/12/2024, Godzina 15:00
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	488100009 Systemy informacyjne
Numer przetargu	5891772

<div>
    <h1>Technologia i Zarządzanie: kształcenie dla nowoczesnej gospodarki w obszarze Informatyki, Administracji, Finansów i Rachunkowości</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1722945">Załącznik nr 1</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1722948">Załącznik nr 2</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1723608">Zapytanie ofertowe</a></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Dostęp do systemu informacji prawnej </h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który dostarczy dostępy dla studentów kierunku Administracja do platformy z opracowanymi problemami i zagadnieniami prawnymi z różnych dziedzin prawa na okres 36 miesięcy dla min 40 osób.  <br />
Platforma będzie wykorzystywana przez studentów i wykładowców kierunku Administracja do wyszukiwania przepisów, analizy orzecznictwa, tworzenia dokumentów prawnych, monitorowania zmian oraz jako materiały dydaktyczne na zajęciach.<br />
Szczegóły specyfikacji w załączniku &quot;Zapytanie ofertowe&quot;</p>

<h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>Cena 100%</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy w zakresie: <br />
a)	zmiana terminu wykonania zamówienia lub terminów pośrednich:<br />
-	z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów <br />
i opóźnień;<br />
-	z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania;<br />
-	na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;<br />
-	z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie - maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;<br />
-	z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności);<br />
-	na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;<br />
b) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w wyniku zwiększenia liczby dostępów dla nie więcej niż 10 dodatkowych osób, przy uwzględnieniu ceny jednostkowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, w przypadku zwiększenia liczby studentów lub wykładowców na kierunku Administracja.</p>
    </div>