Zakup 17 sztuk gogli do wirtualnej rzeczywistości (VR)

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Zakup 17 sztuk gogli do wirtualnej rzeczywistości (VR)
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Wrocław
Data publikacji	2024-12-05
Data składania ofert	12/12/2024, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	302360002 Różny sprzęt komputerowy 323220006 Urządzenia multimedialne 391621006 Pomoce dydaktyczne
Numer przetargu	5879677

<div>
    <h1>Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1716590">Treść zapytania</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1716592">Przedmiot zamówienia</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1716594">Zał. nr 3</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1716595">Zał. nr 4</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1716596">Zał. nr 5</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1716597">Zał. nr 6</a></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Zakup 17 sztuk gogli do wirtualnej rzeczywistości (VR) </h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>Zakup 17 sztuk gogli do wirtualnej rzeczywistości (VR) na potrzeby projektu Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego</p>

<strong>Okres gwarancji</strong>: min. 12 miesięcy
                    
        <h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>kryterium „Cena”: najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za całość przedmiotu zamówienia.</p>
                <p>kryterium „Długość okresu gwarancyjnego”: Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca udzielił minimalnej ilości 12 (dwunastu) miesięcy okresu gwarancyjnego i maksymalnej 36 (trzydzieści sześć) miesięcy. Oferent zobowiązany jest zadeklarować długość okresu gwarancyjnego  w pełnych miesiącach.</p>
                <p>kryterium „Serwis–bieżąca pomoc techniczna”: Zamawiający oczekuje zapewnienia wsparcia technicznego. W ramach kryterium ocenie będzie podlegać liczba miesięcy, w których Oferent zadeklaruje serwis zdalny w ramach ceny.Oferent zobowiązany jest zadeklarować długość okresu serwisu w pełnych miesiącach</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>a.	konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia:<br />
-	z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;<br />
-	z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie - maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;<br />
-	z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności);<br />
-	na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;<br />
b.	zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny), o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT<br />
obowiązujących w terminie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.<br />
c.	zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.<br />
d.	wystąpienia siły wyższej, która będzie miała wpływ na termin realizacji i przedmiot Zamówienia, co zostanie odpowiednio udokumentowane przez stronę wnioskującą o zmianę. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź okoliczności, niezależne od Stron, a których żadna ze stron umowy nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, takie jak działania władz publicznych, działania wojenne, ataki terrorystyczne, strajk – z wyłączeniem strajku u Wykonawcy, klęski żywiołowe jak powódź, huragan, pożar, epidemia itp. zdarzenia, a także przypadki losowe związane z osobami kluczowymi dla realizacji przedmiotu Zamówienia.<br />
e.	konieczności ograniczenia zamówienia wobec ujawnienia nowych okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z jego postanowieniami.</p>
    </div>