Łódź żaglowa (3 szt.)

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Łódź żaglowa (3 szt.)
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Antoniówka
Data publikacji	2024-10-16
Data składania ofert	23/10/2024, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	345220002 Łodzie rekreacyjne i sportowe 345221003 Łodzie żaglowe
Numer przetargu	5749225

<div>
    <h1>Dywersyfikacja działalności firmy AGMA-SPORT poprzez wynajem żaglówek, w woj. mazowieckim</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1635907">20241016_zapytanie ofertowe łodzie żaglowe</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1635912">20241016_zał. nr 1 formularz ofertowy</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1636038">20241016_zapytanie ofertowe_aktualizacja_1</a></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Łódź żaglowa (3 szt.)</h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>W związku z realizacją przedsięwzięcia MŚP pn. “Dywersyfikacja działalności firmy AGMA-SPORT poprzez wynajem żaglówek, w woj. mazowieckim” nr KPOD.01.03-IW.01-0925/24 realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Zamawiający udzieli zamówienia w zakresie:<br />
<br />
Łódź żaglowa (3 szt.)<br />
 <br />
Minimalne parametry: <br />
a)	Długość kadłuba 7,8 m<br />
b)	Długość całkowita łodzi 8,3 m<br />
c)	Szerokość 2,9 m<br />
d)	Zanurzenie bez miecza / z mieczem 0,39 m / 1,62 m<br />
e)	Max. wysokość w kabinie 1,86 m<br />
f)	Powierzchnia żagli / Grot / Fok 35,5 m2<br />
g)	Masa transportowa 2650 kg<br />
h)	Balast denny 800 kg<br />
i)	Masa miecza uchylnego 100 kg<br />
j)	Wysokość masztu nad pokładem 10,5 m<br />
k)	Wysokość boczna łodzi nad wodą 12,5 m<br />
l)	Liczba osób załogi 8<br />
m)	Kategorie projektowe C<br />
n)	Min./Max. liczba osób załogi 1/8<br />
o)	Max. obciążenie -800kg<br />
<br />
Termin realizacji zamówienia: dostawa wszystkich żaglówek do 21.05.2025 r.<br />
<br />
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:<br />
1.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych. <br />
2.	Przyjęte typy materiałów i urządzeń zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.<br />
3.	Zamówienie jest współfinansowane w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania  Odporności, w ramach projektu o nazwie Dywersyfikacja działalności firmy AGMA-SPORT poprzez wynajem żaglówek, w woj. mazowieckim<br />
4.	Zamawiający wymaga gwarancji na Przedmiot Zamówienia nie krótszy niż 12 miesięcy. <br />
5.	Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty zaliczki w wysokości 5 000,00 zł za każdą sztukę dostarczanego sprzętu po zawarciu umowy. Łączna wysokośc zaliczki nie przekroczy 15 000,00 zł. <br />
6.	Zamówienie obejmuje dostawę i montaż (jeśli wymagane).<br />
7.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania następujących kar umownych: <br />
a)	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia; <br />
b)	za zwłokę w wykonaniu dostawy lub jej części w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki; <br />
8.	Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. <br />
9.	Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia. <br />
10.	Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody, w szczególności w przypadku utraty całości lub części dofinansowania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy<br />
</p>

<strong>Okres gwarancji</strong>: minimum 12 miesięcy
                    
        <h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>An = Cmin / Cr * 100 * 70%<br />
<br />
Cmin – cena minimalna w zbiorze spośród ofert niepodlegających odrzuceniu<br />
Cr – cena oferty rozpatrywanej<br />
An – liczba punktów przyznana ofercie</p>
                <p>Punkty w ramach kryterium  DŁUGOŚĆ GWARANCJI  NA KADŁUB, TZW. LAMINAT będą przyznawane wg następującej formuły:<br />
<br />
Gwarancja – 12 miesięcy – 0 punktów<br />
Gwarancja – 24 miesiące – 30 punktów</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>1.	Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:<br />
a.	wystąpienie siły wyższej pod pojęciem której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez stronę lub strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności takie jak: wojny, działania wojenne, inwazje, terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników wykonawcy lub jego podwykonawców lub zamawiającego, zanieczyszczenie i inne podobne niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez wykonawcę, działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec, stan nadzwyczajny (np. stan klęski żywiołowej, stan wojenny, stan wyjątkowy). Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji Przedmiotu umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia<br />
b.	zmiana wykonawcy realizacji zamówienia publicznego w przypadku gdy wykonawca z którym została zawarta Umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym wykonawcą na tych samych warunkach. Nowy wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy wykonawca. Nowy wykonawca musi także wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w dokumentach zamówienia. Nowy wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowany<br />
c.	dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia (jego wydłużenie o max. 10 tygodni) w przypadku, jeśli Zamawiający uzyska zgodę operatora ana zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu nr KPOD.01.03-IW.01-0925/24<br />
2.	Zamawiający przewiduje następujące postanowienia dotyczące działania „Siły wyższej:<br />
a.	Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyżej. Przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, niezależne od woli człowieka i niemożliwe do uniknięcia, w szczególności zdarzenia takie jak pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, epidemie, pandemie, w tym pandemia COVID-19<br />
b.	Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o niemożliwości prawidłowego wykonywania umowy wskutek działania siły wyższej, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność<br />
c.	W przypadku wystąpienia siły wyższej termin realizacji Umowy może zostać przedłużony o liczbę dni odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego działaniem siły wyższej<br />
d.	W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych, których podstawa naliczania powstała w związku z działaniem siły wyższej</p>
    </div>