Remont drogi wojewódzkiej DW 416 w m. Żywocice

Roboty budowlane

Tryb zamówienia	Wstępne ogłoszenie
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tytuł	Remont drogi wojewódzkiej DW 416 w m. Żywocice
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Opole
Data publikacji	2024-09-25
Wynik zamówienia	05-10-2024/5721618
Kod CPV	452436008 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych 452332908 Instalowanie znaków drogowych 452332922 Instalowanie urządzeń ochronnych 452331402 Roboty drogowe 451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer przetargu	5699285

<body><h1>Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy<br>Roboty budowlane<br>Remont drogi wojewódzkiej DW 416 w m. Żywocice</h1><h2>SEKCJA I  ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Rola zamawiającego</h3>Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego<h3>1.2.) Nazwa zamawiającego:<span>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego</span></h3><h3>1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 000126528</span></h3><h3>1.5.) Adres zamawiającego:</h3><h3>1.5.1.) Ulica:<span>ul. Oleska 127</span></h3><h3>1.5.2.) Miejscowość:<span>Opole</span></h3><h3>1.5.3.) Kod pocztowy:<span>45-231</span></h3><h3>1.5.4.) Województwo:<span>opolskie</span></h3><h3>1.5.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL524 - Opolski</span></h3><h3>1.5.7.) Numer telefonu:<span>77 459 18 00</span></h3><h3>1.5.8.) Adres poczty elektronicznej:<span>przetargi@zdw.opole.pl</span></h3><h3>1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.bip.zdw.opole.pl</span></h3><h3>1.6.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - inny zamawiający</span></h3><br>administracja samorządowa<h3>1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:<span>Inna działalność</span></h3><br>zarządzanie drogami wojewódzkimi<h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Nazwa zamówienia:</h3>Remont drogi wojewódzkiej DW 416 w m. Żywocice<h3>2.2.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-3bb26b09-a654-4d41-9097-fc33f63b75eb</span></h3><h3>2.3.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00515724</span></h3><h3>2.4.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.5.) Data ogłoszenia:<span>2024-09-25</span></h3><h3>2.6.)  Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań:<span>Nie</span></h3><h3>2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:<span>Nie</span></h3><h3>2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:<span>Nie</span></h3><h2>SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</h2><h3>3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:<span>Nie</span></h3><h3>3.2.) Numer referencyjny:<span>WP.3211.88.2024</span></h3><h3>3.3.) Rodzaj zamówienia</h3>Roboty budowlane<h3>3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:<span>Nie</span></h3><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia</h3>1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont drogi wojewódzkiej DW 416 w m. Żywocice”.<br>Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:<br>45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne;<br>45243600-8 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych;<br>45233140-2 Roboty drogowe;<br>45233290-8 Instalowanie znaków drogowych;<br>45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych.<br>2. Zakres zadania obejmuje remont drogi wojewódzkiej DW 416 w miejscowości Żywocice przy skrzyżowaniu z DK 45.<br>Program inwestycji zakłada podjęcie następujących robót budowlanych:<br>- Roboty przygotowawcze, pomiarowe,<br>- Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu,<br>- Zdjęcie warstwy humusu,<br>- Rozbiórkę elementów drogi (przepustów, podbudowy),<br>- Rozbiórkę: nawierzchni, ogrodzenia, barier, znaków drogowych,<br>- Frezowanie nawierzchni,<br>- Wzmocnienie i zabezpieczenie podstawy nasypu,<br>- Odwodnienie korpusu drogowego,<br>- Wykonanie podbudowy,<br>- Wzmocnienie podłoża wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,<br>- Roboty wykończeniowe: pobocza, regulacja skarp rowów, umocnienie dna rowów i skarp,<br>- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, montaż barier),<br>- Humusowanie skarp.<br><br>Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót.<h3>3.10.) Główny kod CPV:<span>45233140-2 - Roboty drogowe</span></h3><h3>3.11.) Dodatkowy kod CPV:<span><p>45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</p><p>45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych</p><p>45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych</p><p>45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych</p></span></h3><h2>SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</h2><h3>4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:</h3>Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy<h3>4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:</h3>Zamówienie udzielane  jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podst art. 305 pkt. 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Uzasadn faktyczne:  W wyniku powodzi zniszczony został odc dr woj. nr 416 w m Żywocice w obrębie skrzyżowania z dr krajową nr 45. Biorąc pod uwagę powyższe mieszkańcy Żywocic i dalszych miejscow wzdł DW 416 mają utrudn dojazd do pracy, do skorzystania z opieki zdrowotnej, do załatwienia codziennych spraw. Jednocześnie został znacznie utrudniony dojazd do tych mieszkańców, a w szczeg wydł czas dojazdu wszelkich służb ratunkowych i porządkowych co ma krytyczne znaczenie w sytuac zagrożenia i ratowania życia (zawały, wylewy itp., wypadki komunik., pożary), gdzie czas udziel pomocy ma kluczowe znaczenie<h2>SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY</h2><h3>5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:</h3><h3>5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,LARIX" Sp. z o.o.</span></h3><h3>5.1.2.) Ulica:<span>Klonowa 11</span></h3><h3>5.1.3.) Miejscowość:<span>Lubliniec</span></h3><h3>5.1.4.) Kod pocztowy:<span>42-700</span></h3><h3>5.1.5.) Województwo:<span>śląskie</span></h3><h3>5.1.6.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h2>SEKCJA VI  NFORMACJE DODATKOWE</h2><div>Ciąg dalszy uzasadnienia faktycznego  określonego w sekcji 4.2.): Ponadto jest też utrudniony dojazd pomocy związanej z szkodami powodziowymi. Zaistniała sytuacja, pomimo ustąpienia wód powodziowych w dalszym ciągu stanowi zagrożenie mienia, zdrowa a nawet życia.<br>W zaistniałej sytuacji należy zwrócić również uwagę, iż na drogach lokalnych, które stanowią najkrótszy dojazd do Żywocic i miejscowości sąsiednich występują ograniczenia tonażu. Stąd samochody ciężarowe dowożące towary niezbędne działań popowodziowych jak i do funkcjonowania społeczności tych miejscowości muszą korzystać ze znacznie dalszych dojazdów, a w szczególności dojechać do drogi krajowej nr 40 w miejscowości Głogówek. Co oznacza opóźnienia w dostawach, wody pitnej, żywności, artykułów spożywczych, środków sanitarnych, narządzi i sprzętu do usuwania skutków powodzi, materiałów budowlanych itp.<br>W związku z powyższym, występują łącznie wszystkie przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, a mianowicie:<br>- powódź jest sytuacją wyjątkową, wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego, która wymaga podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających oraz naprawczych niezbędnych w następstwie zaistniałej sytuacji,<br>- powódź jest zjawiskiem o charakterze żywiołu naturalnego, do którego powstanie w żaden sposób nie przyczynił się zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, jak również nie miał wpływu na jej rozwój i zakres oddziaływania,<br>- powódź  jako zjawisko naturalne, sama w sobie jest nieprzewidywalna, a w szczególnie jej skala i zakres oddziaływania, stąd  zamawiający nie mógł przewidzieć zaistniałej sytuacji,<br>- nawiązując do wyżej opisanej sytuacji niezbędne jest natychmiastowe podjęcie działań do przywrócenia normalnych połączeń drogowych, co jest priorytetem przy usuwaniu skutków powodzi i przywracaniu normalnych warunki życia gospodarczego i społecznego, tym samym niezbędne jest natychmiastowe wykonanie zamówienia,<br>- biorąc pod uwagę wyżej opisaną sytuację, porę roku tj. jesień i nadchodzącą zimę (ochłodzenie i skrócenie długości dnia) oraz konieczność natychmiastowego podjęcia działań,  nie jest możliwe zachowanie terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.<br>Zgodnie z powyżej opisaną sytuacją, powódź w ciągu  3 dni trwania na przedmiotowym terenie przyczyniła się do ogromnych zniszczeń, strat materialnych i zagrożenia życia i zdrowia ludności. Skutkuje to powstaniem warunków życia gospodarczego i społecznego dalece odbiegających od  normalnych, które należy doprowadzić do normalności bezwzględnie w jak najkrótszym czasie. W tym celu, działania należy podjąć natychmiastowo i bez zbędnej zwłoki.</div></body>