Przebudowa w celu zabezpieczenia tarasów Pawilonu 2A w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

Roboty budowlane

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tytuł	Przebudowa w celu zabezpieczenia tarasów Pawilonu 2A w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Kamienna Góra
Data publikacji	2024-09-25
Kod CPV	454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 454541005 Odnawianie 454530007 Roboty remontowe i renowacyjne 454531008 Roboty renowacyjne 454400003 Roboty malarskie i szklarskie 454422009 Nakładanie powłok antykorozyjnych 454421905 Usuwanie warstwy malarskiej 454421204 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 454300000 Pokrywanie podłóg i ścian 454311008 Kładzenie terakoty 454211304 Instalowanie drzwi i okien 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego 451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku	5698853

<body><h1>Ogłoszenie o wykonaniu umowy<br>Roboty budowlane<br>Przebudowa w celu zabezpieczenia tarasów Pawilonu 2A w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 231139207</span></h3><h3>1.4) Adres zamawiającego</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>Janusza Korczaka 1</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Kamienna Góra</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>58-400</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>dolnośląskie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL515 - Jeleniogórski</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>przetargi@dcro.org.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.dcro.org.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-dcb9d9d4-051a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b</span></h3><h3>2.2.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00516241</span></h3><h3>2.3.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.4.) Data ogłoszenia:<span>2024-09-25</span></h3><h2>SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA</h2><h3>3.1.) Charakter zamówienia:</h3><p>Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne</p><h3>3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>Tak</span></h3><h3>3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2023/BZP 00251603</span></h3><h3>3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:</h3><p>Nie</p><h3>3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:</h3><p>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</p><h3>3.6.) Rodzaj zamówienia:</h3><p>Roboty budowlane</p><h3>3.7.) Nazwa zamówienia:</h3><p>Przebudowa w celu zabezpieczenia tarasów Pawilonu 2A w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze</p><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>Przedmiotem zamówienia jest przebudowa w celu zabezpieczenia tarasów Pawilonu 2A, położonego na działce nr 10/7 w Kamiennej Górze przy ul. J. Korczaka 1H. W zakresie prac objętych niniejszym zamówieniem przewiduje się wykonanie robót w zakresie tarasów parteru i I piętra, obejmujących:<br>a)	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych systemowych balkonów i tarasów;<br>b)	Wykonanie trwałych nawierzchni bezspoinowych balkonów i tarasów;<br>c)	Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych balkonów i tarasów elewacji frontowej;<br>d)	Renowacja balustrad oraz wykonanie nowej balustrady na odcinku zdemontowanej kriokomory;<br>e)	Zwiększenie średnic rur spustowych przechodzących przez tarasy;<br>f)	Naprawa elewacji frontowej w miejscach uszkodzeń przy tarasach;<br>g)	Usunięcie kriokomory i przywrócenie historycznego wyglądu ściany balkonowej;<br>h)	Poprawa instalacji odgromowej mocowanej do elewacji oraz balustrad w obszarze robót;<br>i)	Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z jej rozbudową.<br>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Części II SWZ.</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne</span></h3><h3>3.10.) Dodatkowy kod CPV:<span><p>45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</p><p>45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</p><p>45453100-8 - Roboty renowacyjne</p><p>45454100-5 - Odnawianie</p><p>45431100-8 - Kładzenie terakoty</p><p>45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian</p><p>45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej</p><p>45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych</p><p>45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien</p><p>45442120-4 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych</p><p>45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</p><p>45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie</p><p>45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego</p><p>45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</p></span></h3><h2>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</h2><h3>4.1.) Data zawarcia umowy:<span>2023-07-25</span></h3><h3>4.2.) Okres realizacji zamówienia:</h3>165 dni<h3>4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:</h3><h3>4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>Zakład Ogólnobudowlany MIAR-BUD Ryszard Miara</span></h3><h3>4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 890198694</span></h3><h3>4.3.3.) Ulica:<span>Dubois 46</span></h3><h3>4.3.4.) Miejscowość:<span>Wałbrzych</span></h3><h3>4.3.5.) Kod pocztowy:<span>58-304</span></h3><h3>4.3.6.) Województwo:<span>dolnośląskie</span></h3><h3>4.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>4.4.) Wartość umowy:<span>1415648,14                PLN</span></h3><h3>4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:<span>2023/BZP 00329596/01</span></h3><h2>SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY</h2><h3>5.1.) Czy umowa została wykonana:<span>Tak</span></h3><h3>5.2.) Termin wykonania umowy:<span>2024-09-05</span></h3><h3>5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:<span>Nie</span></h3><h3>5.4.) Informacje o zmianach umowy</h3><h3>5.4.1.) Liczba zmian:<span>3</span></h3><h3>5.4.2.) Numer zmiany:<span>1</span></h3><h3>5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:</h3><p>art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy</p><h3>5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:</h3><p>Ustalono, że wystąpienie robót dodatkowych wpływa bezpośrednio na harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z umową. Roboty dodatkowe cechują się określoną czasochłonnością i koniecznością ich wykonania przed poszczególnymi etapami i zakresami robót podstawowych, co ostatecznie powoduje opóźnienia ich realizacji.<br>Dodatkowo podniesiono, że opóźniona realizacja przedmiotowych prac w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych (sezon zimowy) z uwagi na reżim technologiczny określonych rodzajów prac (prace betonowe, prace związane z ułożeniem wierzchnich warstw balkonów i tarasu) będzie niemożliwa do wykonanie przy niskich temperaturach zewnętrznych. Wymusza to założenie opóźnień w harmonogramie realizacji robót. Po przeanalizowaniu czasochłonności poszczególnych prac i warunków ich wykonania uzgodniono, że dodatkowy czas niezbędny na realizację wszystkich robót dodatkowych i podstawowych wyniesie około 6 miesięcy.</p><h3>5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:</h3><p>Dokonano zmiany (wydłużenia) terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy i terminu zakończenia umowy oraz zmiany (zwiększenia) wstępnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.</p><h3>5.4.6.) Wartość zmiany:<span>542262,01</span></h3><h3>5.4.7.) Kod waluty:<span>PLN</span></h3><h3>5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:<span>Tak</span></h3><h3>5.4.2.) Numer zmiany:<span>2</span></h3><h3>5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:</h3><p>art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy</p><h3>5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:</h3><p>Stwierdzono występowanie pęcherzy i porów („kraterów”) w warstwie izolacyjnej balkonu nr 1, pomimo wykonanej dodatkowej warstwy izolacyjnej. Występowanie tego zjawiska nie było do przewidzenia na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej, kiedy były wykonywane odkrywki konstrukcji balkonu. Zarówno projektant jak i Wykonawca i Inwestor nie byli w stanie określić szczegółowego składu substancji bitumicznych stosowanych niegdyś kilkukrotnie w różnych okresach do uszczelniana balkonu. Stąd nie można było przewidzieć wystąpienia zaistniałej reakcji po ułożeniu nowej warstwy izolacyjnej. Ustalono konieczne do wykonania roboty dodatkowe, które wpływają bezpośrednio na harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. Roboty dodatkowe cechują się określoną czasochłonnością i koniecznością ich wykonania przed poszczególnymi etapami i zakresami robót podstawowych, co ostatecznie powoduje opóźnienia ich realizacji co najmniej o czas trwania robót dodatkowych tj. 70 dni.</p><h3>5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:</h3><p>Dokonano zmiany (wydłużenia) terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy i terminu zakończenia umowy o 70 dni :<br>- termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - do 31 sierpnia 2024 r.<br>- termin zakończenia umowy - do 14.09.2024 r.</p><h3>5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:<span>Nie</span></h3><h3>5.4.2.) Numer zmiany:<span>3</span></h3><h3>5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:</h3><p>art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy</p><h3>5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:</h3><p>Stwierdzono występowanie pęcherzy i porów („kraterów”) w warstwie izolacyjnej balkonu nr 1, pomimo wykonanej dodatkowej warstwy izolacyjnej. Występowanie tego zjawiska nie było do przewidzenia na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej, kiedy były wykonywane odkrywki konstrukcji balkonu. Zarówno projektant jak i Wykonawca i Inwestor nie byli w stanie określić szczegółowego składu substancji bitumicznych stosowanych niegdyś kilkukrotnie w różnych okresach do uszczelniana balkonu. Stąd nie można było przewidzieć wystąpienia zaistniałej reakcji po ułożeniu nowej warstwy izolacyjnej. Ustalono konieczne do wykonania roboty dodatkowe, które wpływają bezpośrednio na harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. Strony analizowały zakres robót dodatkowych, ich wartość, metody wykonania, technologię oraz czasochłonność. Oszacowano, że wartość robót wyniesie około 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy zł, 00/100), a ich czasochłonność około 70 dni.</p><h3>5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:</h3><p>Dokonano zmiany (zwiększenia) wstępnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy o kwotę ok. 160 000,00 zł brutto, obejmującą wartość robót dodatkowych .</p><h3>5.4.6.) Wartość zmiany:<span>160000,00</span></h3><h3>5.4.7.) Kod waluty:<span>PLN</span></h3><h3>5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:<span>Tak</span></h3><h3>5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<span>2175876,67                PLN</span></h3><h3>5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:<span>Tak</span></h3><h3>5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:</h3><p>nie dotyczy</p></body>