Dostawa, instalacja i uruchomienie pompy ciepła

Roboty budowlane

Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia	Zamówienia łączone
Tytuł	Dostawa, instalacja i uruchomienie pompy ciepła
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Przybiernów
Data publikacji	2024-09-08
Data składania ofert	16/09/2024, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV	425000001 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne 425111105 Pompy grzewcze 421000000 Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej 421224602 Pompy powietrza 453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Numer przetargu	5658641

<div>
    <h1>Dostawa, instalacja i uruchomienie pompy ciepła</h1>

<h2>Załączniki</h2>
    <ul>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1583167">Formularz ofertowy</a></li>
            <li><a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/1583166">Zapytanie ofertowe</a></li>
        </ul>
    
    <h2>Części zamówienia</h2>

<h3>Dostawa, instalacja i uruchomienie pompy ciepła</h3>
        <strong>Przedmioty zamówienia</strong>
                    <p>1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie pompy ciepła o co najmniej następujących parametrach:<br />
a. Jednostka zewnętrzna i moduł wewnętrzny, umożliwiająca ogrzewanie oraz chłodzenie z wykorzystaniem czynnika chłodniczego,<br />
b. Możliwość zdalnego sterowania za pomocą smartfona lub tabletu,<br />
c. Zakres temperatury pracy w trybie ogrzewania: od 18 st. C do 60 st. C,<br />
d. Zakres temperatury pracy w trybie chłodzenia: od 18 st. C do 25 st. C dla instalacji podłogowych, 7 st. C do 25 st. C dla klimakonwektorów,<br />
e. Poziom mocy akustycznej na zewnątrz: maksymalnie 60dB(A)<br />
f. Znamionowa moc cieplna w klimacie umiarkowanym: 7 kW.<br />
g. Pompa ciepła musi być nowa. Nie może być wcześniej przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie używana (eksploatowana).<br />
2. Pompa ciepła będzie objęta gwarancją producenta.<br />
Pełna treść zapytania ofertowego dostępna jest w załączeniu. </p>

<h2>Kryteria oceny</h2>
                <p>100% cena</p>
            
        <h2>Warunki zmiany umowy</h2>

<p>1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmian postanowień niniejszego zapytania ofertowego:<br />
1.1 Dopuszczalna jest zmiana zakresu prac poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych prac okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych prac nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego.<br />
1.2 Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:<br />
a. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, co spowodowało brak możliwości kontynuowania prac.<br />
b. opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę,<br />
c. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania prac przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,<br />
d. opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania prac, co ma wpływ na termin wykonania Umowy,<br />
e. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,<br />
f. konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego, wywołanego przez czynniki zewnętrzne,<br />
g. opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,<br />
h. wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy,<br />
i. zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,<br />
j. wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć mimo zachowania należytej staranności,<br />
k. wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,<br />
– termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.</p>
    </div>