RZP/TP/122/23Wyk.rb.w zakr.modern.wew.instal.hydr.na poz.piwnic(e.I)oraz seg.C1(e.II)wraz z bud.zb.żelbet.na wodę do celów poż.oraz mont.hydroforu w bud.ZTMWNM w K-cach Ligocie ŚUM przy ul.Medyków 18

Roboty budowlane

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tytuł	RZP/TP/122/23Wyk.rb.w zakr.modern.wew.instal.hydr.na poz.piwnic(e.I)oraz seg.C1(e.II)wraz z bud.zb.żelbet.na wodę do celów poż.oraz mont.hydroforu w bud.ZTMWNM w K-cach Ligocie ŚUM przy ul.Medyków 18
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Katowice
Data publikacji	2024-09-06
Kod CPV	454530007 Roboty remontowe i renowacyjne 453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne 453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych 453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 452623004 Betonowanie
Numer wyniku	5657413

<body><h1>Ogłoszenie o wykonaniu umowy<br>Roboty budowlane<br>RZP/TP/122/23Wyk.rb.w zakr.modern.wew.instal.hydr.na poz.piwnic(e.I)oraz seg.C1(e.II)wraz z bud.zb.żelbet.na wodę do celów poż.oraz mont.hydroforu w bud.ZTMWNM w K-cach Ligocie ŚUM przy ul.Medyków 18</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 000289035</span></h3><h3>1.4) Adres zamawiającego</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Katowice</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>40-055</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>śląskie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL22A - Katowicki</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>dzp@sum.edu.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.sum.edu.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-f64630f7-5b8f-11ee-9aa3-96d3b4440790</span></h3><h3>2.2.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00488137</span></h3><h3>2.3.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.4.) Data ogłoszenia:<span>2024-09-06</span></h3><h2>SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA</h2><h3>3.1.) Charakter zamówienia:</h3><p>Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne</p><h3>3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>Tak</span></h3><h3>3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2023/BZP 00411877</span></h3><h3>3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:</h3><p>Nie</p><h3>3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:</h3><p>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy</p><h3>3.6.) Rodzaj zamówienia:</h3><p>Roboty budowlane</p><h3>3.7.) Nazwa zamówienia:</h3><p>RZP/TP/122/23Wyk.rb.w zakr.modern.wew.instal.hydr.na poz.piwnic(e.I)oraz seg.C1(e.II)wraz z bud.zb.żelbet.na wodę do celów poż.oraz mont.hydroforu w bud.ZTMWNM w K-cach Ligocie ŚUM przy ul.Medyków 18</p><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>Wykonanie robót w zakresie modernizacji wewnętrznej instalacji hydrantowej na poziomie piwnic (etap I) oraz segmencie C1 (etap II) wraz z budową zbiornika żelbetowego na wodę do celów pożarowych oraz montażem hydroforu w budynku Zakładu Teorii Medycyny Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 w Katowicach Ligocie</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne</span></h3><h3>3.10.) Dodatkowy kod CPV:<span><p>45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne</p><p>45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych</p><p>45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych</p><p>45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych</p><p>45262300-4 - Betonowanie</p></span></h3><h2>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</h2><h3>4.1.) Data zawarcia umowy:<span>2023-11-27</span></h3><h3>4.2.) Okres realizacji zamówienia:</h3>150 dni<h3>4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:</h3><h3>4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o.</span></h3><h3>4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>522 317 98 08</span></h3><h3>4.3.3.) Ulica:<span>Aleja Krakowska 224,</span></h3><h3>4.3.4.) Miejscowość:<span>Warszawa</span></h3><h3>4.3.5.) Kod pocztowy:<span>02-219</span></h3><h3>4.3.6.) Województwo:<span>mazowieckie</span></h3><h3>4.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>4.4.) Wartość umowy:<span>1204241,38                PLN</span></h3><h3>4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:<span>2023/BZP 00517922/01</span></h3><h2>SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY</h2><h3>5.1.) Czy umowa została wykonana:<span>Tak</span></h3><h3>5.2.) Termin wykonania umowy:<span>2024-09-03</span></h3><h3>5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:<span>Nie</span></h3><h3>5.4.) Informacje o zmianach umowy</h3><h3>5.4.1.) Liczba zmian:<span>2</span></h3><h3>5.4.2.) Numer zmiany:<span>1</span></h3><h3>5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:</h3><p>art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy</p><h3>5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:</h3><p>Podstawę stanowi pismo z Działu Technicznego w sprawie przedłużenia umowy w związku z wystąpieniem „opóźnień z powodu rozbieżności wymiarów umiejscowienia w projekcie zbiornika na cele ppoż., wynikłą kolizją z istniejącymi przewodami kanalizacji w pomieszczeniu, co uniemożliwiło jego wykonanie zgodnie z projektem. Wykonawca zgłosił w dniu 17.01.2024 r. e-mailem do Zamawiającego o ww. fakcie i konieczności dostarczenia nowych rysunków w tym zakresie (e-mail z dnia 17.01.2024r. w załączeniu). Po wykonaniu korekty projektu Wykonawca otrzymał skorygowane rysunki w dniu 29.02.2024r. (e-mail   z dnia 27.02.2024r.) co przełożyło się na opóźnienie w rozpoczęciu prac. Wykonawca doznał opóźnień o 44 dni kalendarzowe, natomiast wnioskowane przedłużenie terminu wynosi 42 dni kalendarzowe.” Termin realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z umową wynosi 150 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu robót, które nastąpiło 04.12.2023 roku. Termin ten upływa 02.05.2024 roku.</p><h3>5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:</h3><p>Wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 13.06.2024 roku. Biorąc pod uwagę informację Działu Technicznego o wstrzymaniu prac na 44 dni kalendarzowe, zasadnym jest wydłużenie terminu realizacji umowy w postulowanym przez Wykonawcę zakresie.  Okres między 02.05.2024 a 13.06.2024 wynosi 42 dni, a zatem Wykonawca zwraca się o wydłużenie czasu prowadzenie prac w zakresie krótszym niż okres wstrzymania prac z powodu koniecznej korekty projektu. Podstawa dokonania takiej zmiany została przewidziana w §12 ust. 1 pkt 4 Umowy;  zmiana umowy poprzez przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji powodujących zmianę sposobu realizacji Umowy. Zmiana pozostaje bez wpływu na wartość umowy i nie powoduje naruszenia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.</p><h3>5.4.6.) Wartość zmiany:<span>0</span></h3><h3>5.4.7.) Kod waluty:<span>PLN</span></h3><h3>5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:<span>Nie</span></h3><h3>5.4.2.) Numer zmiany:<span>2</span></h3><h3>5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:</h3><p>art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy</p><h3>5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:</h3><p>Podstawę stanowi pismo z Działu Technicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, znak JT/0724/37/1/24 z dnia 06.06.2024 w sprawie przedłużenia umowy nr RZP/2879/2023 z dnia 27.11.2023 r. w związku z wystąpieniem „opóźnień z przyczyn od siebie niezależnych, z powodu wystąpienia rozbieżności w dokumentacji projektowej do stanu faktycznego jak również z uwagi na wynikłe kolizje prowadzenia instalacji, na które to czynności zaszła konieczność  uzyskania rozwiązań zamiennych od Projektanta. Ww. rozwiązania zamienne dotyczyły odkrytych warstw posadzki, stwierdzono brak innych warstw podłogi oprócz litej płyty betonowej oraz stwierdzenie kolizji instalacji hydrantowej w szachcie instalacyjnym w segm. C1 z istniejącymi kanałami wentylacyjnymi, które zostały zamontowane po wykonaniu dokumentacji projektowej przez firmę BIPROJEKT Sp. z o.o..</p><h3>5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:</h3><p>Termin realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z umową upływa 13.06.2024 roku. Wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 08.07.2024 roku. Biorąc pod uwagę informację Działu Technicznego zasadnym jest wydłużenie terminu realizacji umowy w postulowanym przez Wykonawcę zakresie. Podstawa dokonania takiej zmiany została przewidziana w §12 ust. 1 pkt 4 Umowy;  zmiana umowy poprzez przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji powodujących zmianę sposobu realizacji Umowy. Zmiana pozostaje bez wpływu na wartość umowy i nie powoduje naruszenia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.</p><h3>5.4.6.) Wartość zmiany:<span>0</span></h3><h3>5.4.7.) Kod waluty:<span>PLN</span></h3><h3>5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:<span>Nie</span></h3><h3>5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<span>1167494,38                PLN</span></h3><h3>5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:<span>Tak</span></h3><h3>5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:</h3><p>nie dotyczy</p></body>